Ejecución de obras del proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Regantes de Callén (Huesca)
Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas,
Ejecución de obras del proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Regantes de Callén (Huesca).
PlazoEl plazo para la recepción de ofertas era de 2012-11-19. La contratación se publicó en 2012-09-29.
ProveedoresLos siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién? ¿Cómo?- • Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos › Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos
Historial de adquisiciones
| Fecha | Documento |
|---|---|
| 2012-09-29 | Anuncio de licitación |
| 2013-08-05 | Anuncio de adjudicación de contrato |
| 2015-10-23 | Información complementaria |
Anuncio de licitación (2012-09-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos
Cantidad o extensión: 10 520 435,62 EUR.10 520 435,00
Valor total de la contratación: 10 520 435,00 💰
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Obras
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos 📦
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Sin especificar
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Otros
Nombre del poder adjudicador: Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas,
Dirección postal: Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, "Edificio Trovador", 3ª planta
Código postal: 50002
Ciudad postal: Zaragoza
Contacto
Dirección de internet: http://www.sirasa.net 🌏
Correo electrónico: adantoran@sirasa.net 📧
Teléfono: +34 976302268 📞
Fax: +34 976214240 📠
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2012-09-29 📅
Fecha límite de presentación: 2012-11-19 📅
Fecha de publicación: 2012-10-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2012/S 191-313790
Número del DO-S: 191
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Duración: 25 meses
Número de referencia: 9085
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: Feader.
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Callén (Huesca).
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
Capacidad técnica y profesional: Clasificación: E -6-F conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Ejecución del contrato
Depósitos y garantías exigidos: Garantía definitiva: 5 % sobre el presupuesto de adjudicación IVA excluido.
Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:
Procedimiento
Plazo de validez de la oferta: 3 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2012-12-12 📅
Lugar de apertura:
Criterios de adjudicación
Criterio: 1. Oferta económica (45)
2. Conocimiento, descripción y coherencia (24)
3. Cronograma, planificación y coherencia (16)
4. Mejoras al control de calidad y asistencia técnica (5)
5. Aumento del plazo de garantía (5)
6. Sistema de aseguramiento de la calidad (3)
7. Calidad ambiental (2)
Lenguas
Lengua: español 🗣️
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: A50867761
Otro tipo de poder adjudicador: Other
Contacto
Punto de contacto: Ana Delia Antorán Miguel
Dirección del perfil de comprador: http://www.sirasa.net 🌏
URL de los documentos: http://www.sirasa.net 🌏
Referencia
Identificadores
Número de referencia atribuido por el poder adjudicador: 9085
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Dirección postal: Plaza de los Sitios 7, 5000
Ciudad postal: Zaragoza
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 📧
Teléfono: +34 976714000 📞
Dirección de internet: http://www.aragon.es 🌏
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso: 15 días
Fuente: OJS 2012/S 191-313790 (2012-09-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos
Cantidad o extensión: 10 520 435,62 EUR.10 520 435,00
Valor total de la contratación: 10 520 435,00 💰
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Obras
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Trabajos de construcción de represas, canales, acequias y acueductos 📦
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Sin especificar
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Otros
Nombre del poder adjudicador: Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas,
Dirección postal: Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, "Edificio Trovador", 3ª planta
Código postal: 50002
Ciudad postal: Zaragoza
Contacto
Dirección de internet: http://www.sirasa.net 🌏
Correo electrónico: adantoran@sirasa.net 📧
Teléfono: +34 976302268 📞
Fax: +34 976214240 📠
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2012-09-29 📅
Fecha límite de presentación: 2012-11-19 📅
Fecha de publicación: 2012-10-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2012/S 191-313790
Número del DO-S: 191
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Ejecución de obras del proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Regantes de Callén (Huesca).
Cantidad o extensión: 10 520 435,62 EUR.
Duración: 25 meses
Número de referencia: 9085
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: Feader.
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Callén (Huesca).
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
Declaración responsable de no hallarse incurso en las prohibiciones para contratar establecidas por ley.
Situación económica y financiera: Clasificación: E -6-F conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Capacidad técnica y profesional: Clasificación: E -6-F conducciones con tubería de presión de gran diámetro.
Ejecución del contrato
Depósitos y garantías exigidos: Garantía definitiva: 5 % sobre el presupuesto de adjudicación IVA excluido.
Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:
Los plazos máximos de pago de los trabajos serán los establecidos en la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El día de pago será el 30 de cada mes.
Forma jurídica que adoptará la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: Unión temporal de empresas.
Procedimiento
Plazo de validez de la oferta: 3 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2012-12-12 📅
Lugar de apertura:
Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, "Edificio Trovador", 3ª planta, 50002 Zaragoza, ESPAÑA.
Lugar: Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, "Edificio Trovador", 3ª planta, 50002 Zaragoza, ESPAÑA.
Criterios de adjudicación
Criterio: 1. Oferta económica (45)
2. Conocimiento, descripción y coherencia (24)
3. Cronograma, planificación y coherencia (16)
4. Mejoras al control de calidad y asistencia técnica (5)
5. Aumento del plazo de garantía (5)
6. Sistema de aseguramiento de la calidad (3)
7. Calidad ambiental (2)
Lenguas
Lengua: español 🗣️
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: A50867761
Otro tipo de poder adjudicador: Other
Contacto
Punto de contacto: Ana Delia Antorán Miguel
Dirección del perfil de comprador: http://www.sirasa.net 🌏
URL de los documentos: http://www.sirasa.net 🌏
Referencia
Identificadores
Número de referencia atribuido por el poder adjudicador: 9085
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Dirección postal: Plaza de los Sitios 7, 5000
Ciudad postal: Zaragoza
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 📧
Teléfono: +34 976714000 📞
Dirección de internet: http://www.aragon.es 🌏
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso: 15 días
Fuente: OJS 2012/S 191-313790 (2012-09-29)
Anuncio de adjudicación de contrato (2013-08-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7 059 556,11 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)
Dirección postal: av. César Augusto, 14 7ª planta
Código postal: 50004
Contacto
Dirección de internet: http://www.sarga.es 🌏
Correo electrónico: contratacion@sarga.es 📧
Teléfono: +34 976070006 📞
Fax: +34 976070001 📠
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2013-08-05 📅
Fecha de publicación: 2013-08-07 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2013/S 152-264000
Se refiere al anuncio: 2012/S 191-313790
Número del DO-S: 152
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2013-08-02 📅
Nombre: Obrascón Huarte Lain, S.A.
Dirección postal: c/ Madre Rafols, Edificio Aída, 2-1º Oficina 5.
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50004
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: fleon@ohl.es 📧
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 30
Autoridad contratante
Contacto
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 📧
Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Plaza de los Sitios, nº 7
Código postal: 50008
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso:
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Ciudad postal: Zaragoza
Teléfono: +34 976714000 📞
Fuente: OJS 2013/S 152-264000 (2013-08-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7 059 556,11 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA)
Dirección postal: av. César Augusto, 14 7ª planta
Código postal: 50004
Contacto
Dirección de internet: http://www.sarga.es 🌏
Correo electrónico: contratacion@sarga.es 📧
Teléfono: +34 976070006 📞
Fax: +34 976070001 📠
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2013-08-05 📅
Fecha de publicación: 2013-08-07 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2013/S 152-264000
Se refiere al anuncio: 2012/S 191-313790
Número del DO-S: 152
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2013-08-02 📅
Nombre: Obrascón Huarte Lain, S.A.
Dirección postal: c/ Madre Rafols, Edificio Aída, 2-1º Oficina 5.
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50004
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: fleon@ohl.es 📧
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 30
Autoridad contratante
Contacto
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 📧
Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Plaza de los Sitios, nº 7
Código postal: 50008
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso:
15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
2 meses ante la Jurisdicción recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a computar desde el día siguiente al de su notificación.
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Ciudad postal: Zaragoza
Teléfono: +34 976714000 📞
Fuente: OJS 2013/S 152-264000 (2013-08-05)
Información complementaria (2015-10-23)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2015-10-23 📅
Fecha de publicación: 2015-10-28 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2015/S 209-378696
Se refiere al anuncio: 2013/S 152-264000
Número del DO-S: 209
Fuente: OJS 2015/S 209-378696 (2015-10-23)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2015-10-23 📅
Fecha de publicación: 2015-10-28 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2015/S 209-378696
Se refiere al anuncio: 2013/S 152-264000
Número del DO-S: 209
Fuente: OJS 2015/S 209-378696 (2015-10-23)
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
- Trabajos de construcción (>20 nuevas adquisiciones)