Asistencia técnica de Dirección de Ejecución, Control y Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para la obra de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes, en los proyectos de interés Regional Sur de Extremadura en Mérida, Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata y Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª fase, en Badajoz (3 lotes) Expediente: SER0314149

Junta de Extremadura. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

Asistencia técnica de Dirección de Ejecución, Control y Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para la obra de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes, en los proyectos de interés Regional Sur de Extremadura en Mérida, Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata y Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª fase, en Badajoz (3 lotes). Expediente nº SER0314149.

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2014-11-03. La contratación se publicó en 2014-09-17.

Proveedores

Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

• Aristos Ingenieros Consultores, S.L.

¿A quién?

• Junta de Extremadura. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

¿Cómo?

• Servicios técnicos › Servicios de asistencia técnica

¿dónde?

• Centro (ES) › Extremadura

Historial de adquisiciones

Fecha	Documento
2014-09-17	Anuncio de licitación
2015-11-10	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2014-09-17)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de asistencia técnica
Cantidad o extensión:

Descomposición de los 3 Lotes:Lote nº 1— Importe neto: 238 425,23 EUR.— IVA (21 %): 50 069,30 EUR.— Presupuesto base de licitación (IVA/incluido): 288 494,53 EUR.— Valor estimado del Lote nº 1: 238 425,23 EUR.Lote nº 2— Importe neto: 238 425,23 EUR.— IVA (21 %): 50 069,30 EUR.— Presupuesto base de licitación (IVA/incluido): 288 494,53 EUR.— Valor estimado del Lote nº 2: 238 425,23 EUR.Lote nº 3— Importe neto: 238 425,23 EUR.— IVA (21 %): 50 069,30 EUR.— Presupuesto base de licitación (IVA/incluido): 288 494,53 EUR.— Valor estimado del Lote nº 3: 238 425,23 EUR.Por la totalidad de lotes:— Importe neto: 715 275,69 EUR.— IVA (21 %): 150 207,90 EUR.— Presupuesto base de licitación (IVA/incluido): 865 483,59 EUR.— Valor estimado del Contrato: 715 275,69 EUR.715 275,69

Valor total de la contratación: 238 425,23 💰
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de asistencia técnica 📦

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para uno o varios lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Junta de Extremadura. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Dirección postal: av. de las Comunidades, s/n, (Urbanización Mérida III Milenio)
Código postal: 06800
Ciudad postal: Mérida
Contacto
Dirección de internet: http://fomento.gobex.es/ 🌏
Correo electrónico: domingo.panea@gobex.es 📧
Teléfono: +34 924332208 📞
Fax: +34 924332381 📠

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2014-09-17 📅
Fecha límite de presentación: 2014-11-03 📅
Fecha de publicación: 2014-09-20 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2014/S 181-319517
Número del DO-S: 181
Información complementaria

Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el art. 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a la través del perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: http//contratacion.gobex.es y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar: a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n. c) Localidad: Mérida. d) Fecha: 13.11.2014. e) Hora: 12:00 horas. Documentación para valoración de criterios de juicio de valor (Sobre 2): a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n. c) Localidad: Mérida. d) Fecha: 20.11.2014. e) Hora: 9:30 horas. Documentación para valoración de criterios automáticos (Sobre 3): a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n. c) Localidad: Mérida. d) Fecha: 4.12.2014. e) Hora: 9:30 horas. Dirección de Internet: De conformidad con lo establecido en el art. 53 del TRLCSP la forma de acceso al Perfil de Contratante podrá realizarse a través de la página Web: http://contratacion.gobex.es Gastos de publicidad: De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al mismo tiempo en el supuesto de que hubiera que hacerla en otros medios de difusión el importe máximo que soportará el adjudicatario será 3 500 EUR. — Plazo de ejecución total: 21 meses. El presente contrato tiene carácter complementario al de la obra de referencia (Expediente OBR0314111), siendo de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 303 del TRLCSP en cuanto a la duración del mismo. La duración del contrato comenzará con el inicio de las obras al que está vinculado y su finalización coincidirá con la liquidación del contrato principal. La duración estimada del contrato de obra principal es de 20 meses.

Información complementaria

Documentación General (Sobre 1): A los efectos establecidos en el art. 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a la través del perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: http//contratacion.gobex.es y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 13.11.2014.

e) Hora: 12:00 horas.

Documentación para valoración de criterios de juicio de valor (Sobre 2):

a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 20.11.2014.

e) Hora: 9:30 horas.

Documentación para valoración de criterios automáticos (Sobre 3):

a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 4.12.2014.

e) Hora: 9:30 horas.

Dirección de Internet: De conformidad con lo establecido en el art. 53 del TRLCSP la forma de acceso al Perfil de Contratante podrá realizarse a través de la página Web: http://contratacion.gobex.es

Gastos de publicidad:

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al mismo tiempo en el supuesto de que hubiera que hacerla en otros medios de difusión el importe máximo que soportará el adjudicatario será 3 500 EUR.

— Plazo de ejecución total: 21 meses.

El presente contrato tiene carácter complementario al de la obra de referencia (Expediente OBR0314111), siendo de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 303 del TRLCSP en cuanto a la duración del mismo. La duración del contrato comenzará con el inicio de las obras al que está vinculado y su finalización coincidirá con la liquidación del contrato principal. La duración estimada del contrato de obra principal es de 20 meses.

Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

Número de lote: 1
Título del lote: Asistencia técnica de dirección de ejecución, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud para la obra de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes en el proyecto de interés Regional Sur de Extremadura en Mérida. SER0314149. Lote nº 1.
Breve descripción:

asistencia técnica de dirección de ejecución, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud para la obra de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes en el proyecto de interés Regional Sur de Extremadura en Mérida. SER0314149. Lote nº 1.

Cantidad o extensión: Importe Neto: 238 425,23 EUR.I.V.A. (21 %): 50 069,30 EUR.Presupuesto base: 288 494,53 EUR.

Importe Neto: 238 425,23 EUR.

I.V.A. (21 %): 50 069,30 EUR.

Presupuesto base: 288 494,53 EUR.

Información adicional sobre los lotes:

Plazo de ejecución total: 21 meses.El presente contrato tiene carácter complementario al de la obra de referencia (Expediente OBR0314111), siendo de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 303 del TRLCSP en cuanto a la duración del mismo. La duración del contrato comenzará con el inicio de las obras al que está vinculado y su finalización coincidirá con la liquidación del contrato principal. La duración estimada del contrato de obra principal es de 20 meses.

Plazo de ejecución total: 21 meses.

El presente contrato tiene carácter complementario al de la obra de referencia (Expediente OBR0314111), siendo de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 303 del TRLCSP en cuanto a la duración del mismo. La duración del contrato comenzará con el inicio de las obras al que está vinculado y su finalización coincidirá con la liquidación del contrato principal. La duración estimada del contrato de obra principal es de 20 meses.

Número de lote: 2
Título del lote: Asistencia técnica de dirección de ejecución, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud para la obra de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes en el proyecto de interés Regional Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata. SER0314149. (Lote nº 2)
Breve descripción:

Asistencia técnica de dirección de ejecución, control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud para la obra de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes en el proyecto de interés Regional Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata. SER0314149. (Lote nº 2)

Información adicional sobre los lotes:

Plazo de ejecución total: 21 mesesEl presente contrato tiene carácter complementario al de la obra de referencia (Expediente OBR0314111), siendo de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 303 del TRLCSP en cuanto a la duración del mismo. La duración del contrato comenzará con el inicio de las obras al que está vinculado y su finalización coincidirá con la liquidación del contrato principal. La duración estimada del contrato de obra principal es de 20 meses.

Plazo de ejecución total: 21 meses

Número de lote: 3
Título del lote: Construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes, en los proyectos de interés Regional Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª fase; en Badajoz (lote nº 3).
Breve descripción:

Construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas existentes, en los proyectos de interés Regional Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª fase; en Badajoz (lote nº 3).

Cantidad o extensión:

Descomposición de los 3 Lotes:

Lote nº 1

— Importe neto: 238 425,23 EUR.

— IVA (21 %): 50 069,30 EUR.

— Presupuesto base de licitación (IVA/incluido): 288 494,53 EUR.

— Valor estimado del Lote nº 1: 238 425,23 EUR.

Lote nº 2

— Valor estimado del Lote nº 2: 238 425,23 EUR.

Lote nº 3

— Valor estimado del Lote nº 3: 238 425,23 EUR.

Por la totalidad de lotes:

— Importe neto: 715 275,69 EUR.

— IVA (21 %): 150 207,90 EUR.

— Presupuesto base de licitación (IVA/incluido): 865 483,59 EUR.

— Valor estimado del Contrato: 715 275,69 EUR.

Duración: 21 meses
Número de referencia: SER0314149
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Comunidad Autónoma de Extremadura.

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Situación económica y financiera:

— De la solvencia económica y financiera:

Se acreditará por al menos uno de los siguientes medios:

a) Al menos 2 declaraciones apropiadas de entidades financieras (art. 75.1.a. del TRLCSP) que especifiquen que el licitador atiende puntualmente el pago de sus deudas, debiendo hacer referencia expresa a la denominación y número del expediente de contratación.

b) Declaración relativa a la cifra del volumen de negocios global y de las obras realizadas por la empresa en los 3 últimos ejercicios disponibles:

— Cifra de negocios global de los 3 últimos ejercicios: La media de los tres ejercicios debe ser equivalente al importe del contrato (IVA excluido).

Niveles mínimos de normas: Al menos 1 de los medios.
Capacidad técnica y profesional:

— De la solvencia técnica o profesional:

Se acreditará por los siguientes medios:

a) Relación de los principales trabajos realizados en los últimos 5 años que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos y privados de los mismos, debiendo constar exclusivamente los que guarden relación directa con la modalidad objeto del contrato, con acreditación de su recepción conforme por el órgano contratante, excepción hecha de los realizados para la Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicas, exigiéndose un mínimo de un contrato de importe equivalente al 75 % del valor estimado, o bien dos contratos cuyo importe sume el 100 % del valor estimado.

b) Titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato, debiéndose acreditar (mediante original o copia compulsada del título) el siguiente número mínimo de personas con titulación específica:

— Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

— Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

— Un Ingeniero Técnico en Topografía.

— Un técnico con titulación habilitante para ejercer la Coordinación en Seguridad y Salud.

Niveles mínimos de normas: Los medios mencionados.
Ejecución del contrato
Depósitos y garantías exigidos:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5 % del presupuesto base de licitación.

Complementaria: 5 % del presupuesto base de licitación.

Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:

Formas de pago especificadas en el apartado I «Forma de Pago» del Anexo I del PCAP.

Forma jurídica que adoptará la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: Unión Temporal de Empresas.
Nombres y cualificaciones profesionales del personal ✅

Procedimiento
Plazo de validez de la oferta: 2 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2014-12-04 📅
Lugar de apertura:

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Sala de Juntas.

Lugar: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Sala de Juntas.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Se trata de un acto público. (Cualquier cambio de celebración de mesas será publicado en la plataforma Perfil de Contratante con la antelación reglamentaria).

Criterios de adjudicación
Criterio: 1. Oferta Económica (Criterio automático) (61)
2. Ampliación de la garantía (Criterio automático) (9)
3. Calidad técnica de la propuesta (Juicio de Valor) (30)
Lenguas
Lengua: español 🗣️

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: S0611001I
Contacto
Punto de contacto: Servicio de Contratación
Domingo Panea Medina
Dirección del perfil de comprador: http://contratacion.gobex.es/ 🌏
Dirección postal: av. de las Comunidades, s/n (Urbanización Mérida III Milenio)
Punto de contacto: Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
URL de los documentos: https://contratacion.gobex.es/ 🌏
Punto de contacto: Registro General de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Teléfono: +34 924332313 📞
Correo electrónico: registrofomento.merida@gobex.es 📧
Fax: +34 924332375 📠
URL de participación: http://fomento.gobex.es/ 🌏
URL de los documentos: http://contratacion.gobex.es/ 🌏

Referencia
Identificadores
Número de referencia atribuido por el poder adjudicador: SER0314149
Información complementaria

a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Domicilio: av. de las Comunidades, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 13.11.2014.

e) Hora: 12:00 horas.

Documentación para valoración de criterios de juicio de valor (Sobre 2):

d) Fecha: 20.11.2014.

e) Hora: 9:30 horas.

Documentación para valoración de criterios automáticos (Sobre 3):

d) Fecha: 4.12.2014.

Dirección de Internet: De conformidad con lo establecido en el art. 53 del TRLCSP la forma de acceso al Perfil de Contratante podrá realizarse a través de la página Web: http://contratacion.gobex.es

Gastos de publicidad:

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al mismo tiempo en el supuesto de que hubiera que hacerla en otros medios de difusión el importe máximo que soportará el adjudicatario será 3 500 EUR.

— Plazo de ejecución total: 21 meses.

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Gobierno de Extremadura. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
Dirección postal: av. de las Comunidades, s/n
Ciudad postal: Mérida
Código postal: 06800
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contratacion.fomento@gobex.es 📧
Teléfono: +34 924332208 📞
Dirección de internet: http://fomento.gobex.es 🌏
Fax: +34 924332381 📠
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso:

El presente pliego podrá ser recurrido potestativamente mediante el recurso especial del artículo 40 TRLCSP que deberá interponerse en el registro del órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de conformidad con el Convenio suscrito por la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 16 de julio de 2012 (publicado en el B.O.E de 9 de agosto de 2012), según lo que dispone el artículo 41 del TRLCSP. El plazo de interposición será de 15 días hábiles a computar desde el día siguiente a aquél en que los mismos hayan sido puestos a disposición de los licitadores, sin que tenga el mismo efectos suspensivos automáticos.

La interposición del recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto para la interposición del recurso.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de 2 meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.

Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Régimen Jurídico
Teléfono: +34 924332246 📞
Fax: +34 924332373 📠
Fuente: OJS 2014/S 181-319517 (2014-09-17)

Anuncio de adjudicación de contrato (2015-11-10)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 369 099,55 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Junta de Extremadura, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio
Dirección postal: avda. Luis Ramallo, s/n
Ciudad postal: Merida
Contacto
Dirección de internet: http://contratacion.gobex.es/ 🌏
Correo electrónico: antonia.vera@gobex.es 📧
Teléfono: +34 924002153 📞
Fax: +34 924002435 📠

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2015-11-10 📅
Fecha de publicación: 2015-11-14 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2015/S 221-403290
Se refiere al anuncio: 2014/S 181-319517
Número del DO-S: 221

Objeto
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Comunidad Autonoma de Extremadura.

Adjudicación del contrato

1️⃣
Fecha de celebración del contrato: 2015-07-02 📅
Nombre: Aristos Ingenieros Consultores, S.L.
País: España 🇪🇸

2️⃣

Autoridad contratante
Contacto
Punto de contacto: Antonia Vea Murillo
Fuente: OJS 2015/S 221-403290 (2015-11-10)

Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕

Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (>20 nuevas adquisiciones)

Servicios de ingeniería (>20)

Servicios científicos y técnicos relacionados con la ingeniería (>20)

Servicios técnicos (>20)