Contratación de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera, situada en el camino de Torrecillas de Zaragoza

Zaragoza Vivienda, S. L. U.

Contratación de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera, situada en el camino de Torrecillas de Zaragoza.

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2018-12-26. La contratación se publicó en 2018-11-27.

Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién?

¿Cómo?

¿dónde?

Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2018-11-27 Anuncio de licitación
2018-12-05 Información complementaria
2018-12-05 Información complementaria
2019-03-26 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2018-11-27)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Zaragoza Vivienda, S. L. U.
Número de registro nacional: B-50005701
Dirección postal: C/ San Pablo, 61
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50003
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Sofía Asensio Mera
Teléfono: +34 976405896 📞
Correo electrónico: sasensio@zaragozavivienda.es 📧
Fax: +34 976405896 📠
Región: Zaragoza 🏙️
URL: www.zaragozavivienda.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: www.zaragozavivienda.es 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 🌏
Comunicación (participación)
Nombre: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S. L. U.
Número de registro nacional: B-50005701
Dirección postal: C/ San Pablo, 61
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50003
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Sección de Contratación
Correo electrónico: contratacion@zaragozavivienda.es 📧
Región: Zaragoza 🏙️
URL: www.zaragozavivienda.es 🌏
Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sociedad pública

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Contratación de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera, situada en el camino de Torrecillas de Zaragoza PA 6/2018”
Productos/servicios: Trabajos de transformación de edificios 📦
Breve descripción:
“Contratación de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera, situada en el camino de Torrecillas de Zaragoza.”
Valor estimado sin IVA: EUR 355441.17 💰

1️⃣
Productos/servicios adicionales: Trabajos de instalación en edificios 📦
Productos/servicios adicionales: Acabado de edificios 📦
Lugar de ejecución: Zaragoza 🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“C/ Mas de las Matas, 30, esquina camino de Torrecillas, 21 de la ciudad de Zaragoza.”
Descripción de la contratación:
“Contratación de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera, situada en el camino de Torrecillas de Zaragoza.”
Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 355441.17 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 6
Información complementaria: Según pliegos reguladores.

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Según pliegos reguladores.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Según pliegos reguladores.
Condiciones de participación
Según pliegos reguladores.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Según pliegos reguladores.
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Según pliegos reguladores.
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Cláusulas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Compromiso de adscripción de medios al contrato.”
Información sobre el personal responsable de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2018-12-26 14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 6
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-01-09 10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Sede Zaragoza Vivienda, S. L. U., c/ San Pablo 61, 50003 Zaragoza.
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Mesa de Contratación Permanente de Zaragoza Vivienda, S. L. U.

Información complementaria
Información complementaria
Según pliegos reguladores.
Órgano de revisión
Nombre: Director Gerente de Zaragoza Vivienda, S. L. U.
Dirección postal: 50003
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 976282659 📞
Correo electrónico: contratacion@zaragozavivienda.es 📧
URL: www.zaragozavivienda.es 🌏
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión: Según pliegos reguladores.
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Secretaría General Técnica Zaragoza Vivienda, S. L. U.
Dirección postal: C/ San Pablo, 61
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 976282659 📞
Correo electrónico: juridica@zaragozavivienda.es 📧
URL: www.zaragozavivienda.es 🌏
Fuente: OJS 2018/S 231-526939 (2018-11-27)
Información complementaria (2018-12-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la Casa del Director de la Azucarera situada en Camino de Torrecillas de Zaragoza PA 6/2018”
Breve descripción:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la Casa del Director de la Azucarera situada en Camino de Torrecillas de Zaragoza.”

Información complementaria
Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 231-526939

Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2)
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2018-12-26 📅
Tiempo: 14:00
Nuevo valor
Fecha: 2019-01-09 📅
Tiempo: 14:00
Otra información adicional
Según pliegos reguladores.
Fuente: OJS 2018/S 235-536710 (2018-12-05)
Información complementaria (2018-12-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la Casa del Director de la Azucarera situada en camino de Torrecillas de Zaragoza.”

Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.7)
Lugar del texto a modificar: Condiciones para la apertura de las plicas
Valor antiguo
Fecha: 2019-01-09 📅
Tiempo: 10:00
Nuevo valor
Fecha: 2019-01-21 📅
Tiempo: 10:00
Otra información adicional

“Perfil de Contratante Zaragoza Vivienda, S. L. U., ubicación apertura plicas y posible modificación de fecha.”
Fuente: OJS 2018/S 237-540678 (2018-12-05)
Anuncio de adjudicación de contrato (2019-03-26)
Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera situada en Camino de Torrecillas de Zaragoza PA 6/2018”
Breve descripción:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera situada en Camino de Torrecillas de Zaragoza.”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 355441.17 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“C/ Mas de las Matas, 30, esquina Camino de Torrecillas, 21, de la ciudad de Zaragoza.”
Descripción de la contratación:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera situada en Camino de Torrecillas de Zaragoza.”
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Análisis proyecto de ejecución
Criterio de calidad (ponderación): 30
Criterio de calidad (nombre): Medidas de carácter medioambiental
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): Propuesta de organización de la obra
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 40
Criterio de coste (nombre): Plazo de ejecución
Criterio de coste (ponderación): 10

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 231-526939

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de contrato: PA 7/2018
Título:
“Contrato de obras de puesta en funcionamiento de la casa del director de La Azucarera situada en Camino de Torrecillas de Zaragoza”
Fecha de celebración del contrato: 2019-03-22 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Construcciones Iberco, S. A.
Número de registro nacional: A50315936
Dirección postal: Paseo Independencia, 27-3
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50001
País: España 🇪🇸
Región: Zaragoza 🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 355441.17 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 348296.80 💰
Información sobre subcontratación
Es probable que el contrato se subcontrate
Proporción (%): 60
Breve descripción de la parte del contrato que se va a subcontratar: Porcentaje de subcontratación según oferta del licitador 59,93 %

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón — TSJ Aragón Sala de lo Contencioso-Administrativo”
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Según pliegos reguladores/recurso especial en materia de contratación — recurso contencioso-administrativo.”
Fuente: OJS 2019/S 063-145715 (2019-03-26)