Contrato de obras «Corredor Arroyo Periquito Melchor fase II, carretra Baños, c/ Debla» cofinanciado 80 % UE (FEDER-EDUSI) «Linares Progresa», LA 5, 12, 8 y 9, POPE 2014-2020
Contrato de obras «Corredor Arroyo Periquito Melchor fase II, carretra Baños, c/ Debla» cofinanciado 80 % UE (FEDER-EDUSI) «Linares Progresa», LA 5, 12, 8 y 9, POPE 2014-2020.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2019-01-29.
La contratación se publicó en 2018-12-26.
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de obras «Corredor Arroyo Periquito Melchor fase II, carretra Baños, c/ Debla» cofinanciado 80 % UE (FEDER-EDUSI) «Linares Progresa», LA 5, 12, 8 y...”
Título
Contrato de obras «Corredor Arroyo Periquito Melchor fase II, carretra Baños, c/ Debla» cofinanciado 80 % UE (FEDER-EDUSI) «Linares Progresa», LA 5, 12, 8 y 9, POPE 2014-2020
2018/ 9078
Ver más
Productos/servicios: Obras de ingeniería y trabajos de construcción📦
Breve descripción:
“Contrato de obras «Corredor Arroyo Periquito Melchor fase II, carretra Baños, c/ Debla» cofinanciado 80 % UE (FEDER-EDUSI) «Linares Progresa», LA 5, 12, 8 y...”
Breve descripción
Contrato de obras «Corredor Arroyo Periquito Melchor fase II, carretra Baños, c/ Debla» cofinanciado 80 % UE (FEDER-EDUSI) «Linares Progresa», LA 5, 12, 8 y 9, POPE 2014-2020.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 7280977.36 💰
Información sobre los lotes
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Movilidad y rehabilitación integral: LA 5: vial, carretera de Baños, c/ Debla; LA 8: acondicionamiento zona verde (Arroyo).” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Obras de ingeniería y trabajos de construcción📦
Lugar de ejecución: Jaén🏙️
Descripción de la contratación:
“Movilidad y rehabilitación integral: LA 5: vial, carretera de Baños, c/ Debla; LA 8: acondicionamiento zona verde (Arroyo).” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Mejoras ambientales y estéticas. Detalle en anexo III.2 PCAP
Criterio de calidad (ponderación): 23
Criterio de calidad (nombre): Mejoras técnicas de la actuación. Detalle en anexo III.2 PCAP
Criterio de calidad (ponderación): 8
Criterio de coste (nombre): Plazo de garantía
Criterio de coste (ponderación): 3
Criterio de coste (nombre): Reducción de plazo de ejecución
Criterio de coste (nombre): Volumen medio de mano de obra
Criterio de coste (ponderación): 6
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 55
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 3851226.94 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 14
Información sobre variantes
Se aceptarán variantes ✅ Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Feder- edusi
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Accesibilidad y medio ambiente: LA 9: canalización (Arroyo) LA; 12: infraestructura conexión, zona Arroyo” Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Accesibilidad y medio ambiente: LA 9: canalización (Arroyo) LA; 12: infraestructura conexión, zona Arroyo.” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 3429750.42 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“— E5-4: Defensas de márgenes y encauzamientos (superior a 840 000 EUR e inferior o igual a 2 400 000 EUR),
— G6-4: Obras viales sin cualificación específica...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
— E5-4: Defensas de márgenes y encauzamientos (superior a 840 000 EUR e inferior o igual a 2 400 000 EUR),
— G6-4: Obras viales sin cualificación específica (superior a 840 000 EUR e inferior o igual a 2 400 000 EUR).
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“— E5-4: Defensas de márgenes y encauzamientos (superior a 840 000 EUR e inferior o igual a 2 400 000 EUR),
— G6-4: Obras viales sin cualificación específica...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
— E5-4: Defensas de márgenes y encauzamientos (superior a 840 000 EUR e inferior o igual a 2 400 000 EUR),
— G6-4: Obras viales sin cualificación específica (superior a 840 000 EUR e inferior o igual a 2 400 000 EUR).
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: conforme lo establecido en la cláusula 44 del PCAP.”
Condiciones de ejecución del contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: conforme lo establecido en la cláusula 44 del PCAP.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-01-29
13:30 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-03-06
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de comisiones
Datos de dirección:
— Calle: Hernán Cortés, 24,
— código postal: 23700,
— población: Linares,
— país: ESPAÑA.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción.
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Linares
Dirección postal: C/ Hernán Cortés, 24
Ciudad postal: Linares
Código postal: 23700
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2018/S 249-575357 (2018-12-26)