Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de obras para la pavimentación y ejecución de las infraestructuras de la parcela noreste de la ampliación sur del Puerto Valencia”
Productos/servicios: Trabajos de construcción de instalaciones portuarias📦
Breve descripción:
“El objetivo de las obras es la adecuación de la parcela noreste de la ampliación del Puerto de Valencia.”
Valor estimado sin IVA: EUR 11939644.41 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Valencia/València🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Valencia Port.
Descripción de la contratación:
“Proyecto de la pavimentación e infraestructuras de la parcela noreste de la ampliación sur del Puerto de Valencia.” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“Financiado parcialmente por la Subvención 2014-ES-TM-0272-M otorgada por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), Agencia de la Unión Europea y...”
Información sobre los fondos de la Unión Europea
Financiado parcialmente por la Subvención 2014-ES-TM-0272-M otorgada por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), Agencia de la Unión Europea y financiada con cargo a fondos comunitarios para “La mejora interna de la conexión del ferrocarril al Puerto de Valencia (CONNECT VALENCIA PORT)"
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“1) Documentos acreditativos de la personalidad, capacidad jurídica y de obrar del licitador;
2) Documentación que acredite, en su caso, la...”
Lista y breve descripción de las afecciones
1) Documentos acreditativos de la personalidad, capacidad jurídica y de obrar del licitador;
2) Documentación que acredite, en su caso, la representación;
3) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en adelante, «U.T.E.»), en su caso incluyendo clasificación de la U.T.E.;
4) Documentos acreditativos de la Clasificación;
5) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera del empresario;
6) Documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional;
7) Declaración del licitador de no encontrarse en las prohibiciones para contratar;
8) Declaración del licitador de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y no haber sido objeto de sanciones internacionales por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, La comisión Europea y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del tesoro de las Estados Unidos (OFAC);
9) En el caso de Grupo de empresas: declaración jurada de cada empresa sola o formando parte de una Unión de Empresarios que se presente a la licitación en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un grupo de empresas;
10) Indicación de una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Condiciones indicadas en los pliegos de la contratación, en concreto plazo de ejecución, cumplimiento de plazos y penalidades por demora.”
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2018-10-25
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2018-10-26
12:00 📅
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Juzgados y Tribunales de Valencia
Ciudad postal: Valencia
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2018/S 183-413347 (2018-09-20)
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 11939644.41 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Adjudicación mediante fórmulas matemáticas
Criterio de calidad (ponderación): 75
Criterio de calidad (nombre): Adjudicación mediante juicios de valor
Criterio de calidad (ponderación): 25
Precio (ponderación): 11 939 644.41
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí Identificación del proyecto: Financiado parcialmente por la...”
Información sobre los fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí Identificación del proyecto: Financiado parcialmente por la Subvención 2014-ES-TM-0272-M otorgada por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), Agencia de la Unión Europea y financiada con cargo a fondos comunitarios para “La mejora interna de la conexión del ferrocarril al Puerto de Valencia (CO
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 183-413347
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Contrato de obras para la pavimentación y ejecución de las infraestructuras de la parcela noreste de la ampliación sur del Puerto Valencia”
Fecha de celebración del contrato: 2018-12-21 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
Nombre y dirección del contratista
Nombre:
“Dragados, S. A. y Pavasal Empresa Constructora, S. A.: Pavimentación Parcela Noreste Unión Temporal de Empresas”
Número de registro nacional: U40542557
Dirección postal: Avenida Menéndez y Pelayo, 3 y 5
Ciudad postal: Valencia
Código postal: 46010
País: España 🇪🇸
Región: Valencia/València🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 11939644.41 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 7452726.05 💰
Fuente: OJS 2019/S 007-012865 (2019-01-09)