Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre las calles, c/ de la Corona, Avenida del Euro y c/ del Dinero del Ensanche de Carabanchel en la promoción denominada «Carabanchel Ensanche 29» distrito de Carabanchel (Madrid).
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2018-09-18.
La contratación se publicó en 2018-08-02.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Anuncio de licitación (2018-08-02) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S. A.
Dirección postal: C/ Palos de la Frontera, 13
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28012
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Nieves de Tuñas Hernandez
Teléfono: +34 915168770/+34 915168761📞
Correo electrónico: contratacion@emvs.es📧
Fax: +34 915168557 📠
Región: Madrid🏙️
URL: www.emvs.es🌏
Dirección del perfil de comprador: www.emvs.es🌏 Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma🌏 Comunicación (participación)
Nombre: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S. A.
Número de registro nacional: A-28740314
Dirección postal: C/ Palos de la Frontera, 13
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28012
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 915168770📞
Correo electrónico: contratacion@emvs.es📧
Fax: +034 915168557 📠
Región: Madrid🏙️
URL: www.emvs.es🌏
URL del comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante🌏 Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sociedad Mercantil Municipal
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Contrato obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la promoción Carabanchel Ensanche 29 de Madrid
038/2018”
Productos/servicios: Trabajos de construcción para viviendas📦
Breve descripción:
“Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre...”
Breve descripción
Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre las calles, c/ de la Corona, Avenida del Euro y c/ del Dinero del Ensanche de Carabanchel en la promoción denominada «Carabanchel Ensanche 29» distrito de Carabanchel (Madrid).
1️⃣
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Descripción de la contratación:
“Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre...”
Descripción de la contratación
Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre las calles, c/ de la Corona, Avenida del Euro y c/ del Dinero del Ensanche de Carabanchel en la promoción denominada «Carabanchel Ensanche 29» distrito de Carabanchel (Madrid).
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 17 439 944 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Inscripción en el Registro de empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social teniendo...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Inscripción en el Registro de empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas del domicilio donde tengan establecida su sede social teniendo validez en todo el territorio nacional.
Ver más Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Información sobre el personal responsable de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2018-09-18
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2018-10-26
09:00 📅
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Contratación Pública Comunidad de Madrid
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28021
País: España 🇪🇸 Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: No existe
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2018/S 150-343547 (2018-08-02)
Información complementaria (2018-09-21) Información jurídica, económica, financiera y técnica Base jurídica
Descripción
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Contrato obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la promoción «Carabanchel Ensanche 29» de Madrid
038/2018”
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 150-343547
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: Ii.
Lugar del texto a modificar: II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Valor antiguo
Texto: 24 meses.
Nuevo valor
Texto: 25 meses.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: Iv.
Lugar del texto a modificar: IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Valor antiguo
Fecha: 2018-10-26 📅
Tiempo: 09:00
Nuevo valor
Fecha: 2018-10-29 📅
Tiempo: 09:00
Fuente: OJS 2018/S 184-415503 (2018-09-21)
Información complementaria (2018-10-16) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: Iv.
Lugar del texto a modificar: IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Valor antiguo
Fecha: 2018-10-29 📅
Tiempo: 09:00
Nuevo valor
Fecha: 2018-10-23 📅
Tiempo: 09:45
Fuente: OJS 2018/S 201-456020 (2018-10-16)
Anuncio de adjudicación de contrato (2018-12-17) Objeto Alcance de la contratación
Breve descripción:
“Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre...”
Breve descripción
Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre las calles: c/ de la Corona, avenida del Euro y c/ del Dinero, del Ensanche de Carabanchel, en la promoción denominada «Carabanchel Ensanche 29», distrito de Carabanchel (Madrid).
Ver más
Código de moneda: EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 15800000.00
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 17265544.50
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Madrid. Promoción «Carabanchel 29».
Descripción de la contratación:
“Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre...”
Descripción de la contratación
Contrato de obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la parcela 4.6.2. de la UE-1 UZI 0.10 situada entre las calles: c/ de la Corona, avenida del Euro y c/ del Dinero, del Ensanche de Carabanchel, en la promoción denominada «Carabanchel Ensanche 29», distrito de Carabanchel (Madrid).
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Informe memoria justificativo del proyecto
Criterio de calidad (ponderación): 8
Criterio de calidad (nombre): Programación de la obra
Criterio de calidad (ponderación): 3
Criterio de calidad (nombre): Medidas de seguridad complementarias a incluir en el Plan de seguridad
Criterio de calidad (ponderación): 2
Criterio de calidad (nombre): Gestión medioambiental
Criterio de calidad (nombre): Servicios posventa
Criterio de calidad (nombre): Gestión residuos
Criterio de calidad (nombre): Mejora plazo de ejecución
Criterio de calidad (nombre): Mejora medios personales
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Mejoras al proyecto
Criterio de calidad (nombre): Sistema propio de auditoría
Criterio de calidad (ponderación): 4
Criterio de calidad (nombre): Mejora plazo garantía
Criterio de calidad (ponderación): 6
Precio (ponderación): 35
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 150-343547
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Contrato obras de construcción de 159 viviendas con protección pública en arrendamiento y garaje en la promoción Carabanchel Ensanche 29 de Madrid”
Fecha de celebración del contrato: 2018-12-17 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
Nombre y dirección del contratista
Nombre: VDR Mutilva, S. L.
Ciudad postal: Pamplona
País: España 🇪🇸
Región: Navarra🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 17 439 944 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 15 800 000 💰
Fuente: OJS 2018/S 245-560199 (2018-12-17)