Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se iniciaría desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y con una duración de 6 meses. La segunda se iniciaría el 28.10.2019, igualmente, con una duración de 6 meses.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2018-10-11.
La contratación se publicó en 2018-09-27.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obras de ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo, entre la plaza del Ancora y la avenida Colom
B3102018000005”
Productos/servicios: Obras de ingeniería y trabajos de construcción📦
Breve descripción:
“Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se...”
Breve descripción
Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se iniciaría desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y con una duración de 6 meses. La segunda se iniciaría el 28.10.2019, igualmente, con una duración de 6 meses.
1️⃣
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Paseo Marítimo de Malgrat de Mar (Barcelona).
Descripción de la contratación: Ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo.
Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 6905713.24 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Clasificación empresarial:
— Grupo E «Abastecimiento y saneamiento», subgrupo 1, categoría 4,
— Grupo G «Obras viarias y pistas», subgrupo 6, categoría 4.” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases, de 6 meses cada una. La primera fase se...”
Condiciones de ejecución del contrato
Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases, de 6 meses cada una. La primera fase se iniciaría desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y con una duración de 6 meses. La segunda se iniciaría el 28.10.2019, igualmente, con una duración de 6 meses.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 109-247398
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2018-10-11
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 1
Condiciones de apertura de las ofertas: 2018-10-17
13:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Ayuntamiento de Malgrat de Mar. C/ Carme, 30, 08380 Malgrat de Mar (Barcelona).
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Sesión pública. Apertura de los sobres digitales.
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, 14
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 938877620📞
Fax: +34 935676346 📠
URL: www.tribunaldecontractes.gencat.cat🌏 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación; los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato y las modificaciones del contrato basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debería haber sido objeto de una nueva adjudicación. Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se podrá interponer ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previa o alternativamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 28/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y se regirá por lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la LCSP y el R. D. 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, la modificación y extinción de este contrato, que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, procederá la interposición del recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Ver más
Fuente: OJS 2018/S 188-423931 (2018-09-27)
Información complementaria (2018-10-11) Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obras de ordenación y rehabilitación del paseo Marítimo, entre la plaza del Ancora y la avenida Colom
B3102018000005”
Breve descripción:
“Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se...”
Breve descripción
Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se iniciaría desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y con una duración de 6 meses.
La segunda, se iniciaría el 28 de octubre de 2019, igualmente, con una duración de 6 meses.
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 188-423931
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: Iv.
Lugar del texto a modificar: IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Texto: Fecha: 11.10.2018. Hora local: 14:00 horas.
Nuevo valor
Texto: Fecha: 17.10.2018. Hora local: 13:00 horas.
Otra información adicional
“Se modifican las condiciones para la apertura de plicas.
Fecha modificada: 18.10.2018. Hora local: 14:00 horas (apertura de los sobres número A).
Sesión no pública.”
Se modifican las condiciones para la apertura de plicas.
Fecha modificada: 18.10.2018. Hora local: 14:00 horas (apertura de los sobres número A).
Sesión no pública.
Ver más
Fuente: OJS 2018/S 199-450123 (2018-10-11)
Anuncio de adjudicación de contrato (2019-01-21) Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obras de ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo, entre la Plaza del Ancora y la Avenida Colom
B3102018000005”
Breve descripción:
“Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se...”
Breve descripción
Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se iniciaría desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y con una duración de 6 meses. La segunda, se iniciaría el 28.10.2019, igualmente, con una duración de 6 meses.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 5615802.67 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 55 %
Criterio de coste (nombre): Plazo de ejecución 1ª fase
Criterio de coste (ponderación): 12 %
Criterio de coste (nombre): Plazo de ejecución 2ª fase
Criterio de coste (ponderación): 8 %
Criterio de coste (nombre): Asunción de los excesos de amidamientos
Criterio de coste (ponderación): 20 %
Criterio de coste (nombre): Ampliación del plazo de garantía
Criterio de coste (ponderación): 5 %
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 188-423931
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Obras de ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo, entre la Plaza del Ancora y la Avenida Colom”
Fecha de celebración del contrato: 2019-01-21 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 12
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Rogasa Construcciones y Contratos, S. A.
Número de registro nacional: A58425760
Dirección postal: C/ Osona, 1, Parc de Neg. Mas Blau
Ciudad postal: El Prat del Llobregat
Código postal: 08830
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 936401865📞
Correo electrónico: estudiosbcn@rogasa.com📧
Fax: +34 934789674 📠
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 6905713.24 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 5615802.67 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Vía Laietana, 14
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación; los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato y las modificaciones del contrato basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debería haber sido objeto de una nueva adjudicación.
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se podrá interponer ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previa o alternativamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la ley 28/1998, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y se regirá por lo dispuesto en los artículo 44 y siguientes de la LCSP y el RD. 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, la modificación y extinción de este contrato, que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, procederá la interposición del recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ver más
Fuente: OJS 2019/S 016-033146 (2019-01-21)