Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vilafranca del Penedès y nuevas obras complementarias.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2019-01-07.
La contratación se publicó en 2018-12-05.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de...”
Título
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès
2018-5-CONT
Ver más
Productos/servicios: Construcción de planta depuradora de aguas residuales📦
Breve descripción:
“Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación...”
Breve descripción
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vilafranca del Penedès y nuevas obras complementarias.
1️⃣
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Carretera Nacional 340a, km 1 280,5, 08720 Vilafranca del Penedès.
Descripción de la contratación:
“Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación...”
Descripción de la contratación
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vilafranca del Penedès y nuevas obras complementarias.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Estudio de la obra
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de calidad (nombre): Propuesta de programa de trabajo y equipo
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Plan de seguridad y control de la calidad y el medio ambiente
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 50
Criterio de coste (nombre): Mejora en el plazo de ejecución
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Mejorar en plazo de garantia
Criterio de coste (ponderación): 15
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 10312179.55 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 18
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Ver cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato: Ver proyecto y Pliego Técnico.
Información sobre el personal responsable de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 150-343445
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-01-07
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-01-11
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Avenida Cubelles, 88, planta baja, 08800 Vilanova i la Geltrú.
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Representantes de los licitadores.
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Públicos
Dirección postal: Via Laiatana, 14
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 938876200📞
Fax: +34 932681125 📠
URL: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/tribunal-catala-de-contractes-del-sector-public/🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Mancomunitat Penedès Garraf
Dirección postal: Avenida Cubelles, 88, 1ª planta
Ciudad postal: Vilanova i la Geltrú
Código postal: 08800
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 938100698📞
Correo electrónico: contractacio@mancomunitat.cat📧
URL: http://www.mancomunitat.cat🌏
Fuente: OJS 2018/S 236-538676 (2018-12-05)
Información complementaria (2018-12-10) Autoridad contratante Nombre y dirección
Dirección postal: Avenida Cubelles, 88, 1r
Persona de contacto: Técnico de Contratación
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 236-538676
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2)
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2019-01-07 📅
Tiempo: 23:59
Nuevo valor
Fecha: 2019-01-09 📅
Tiempo: 23:59
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.7)
Lugar del texto a modificar: Condiciones para la apertura de las plicas
Valor antiguo
Fecha: 2019-01-11 📅
Tiempo: 09:00
Nuevo valor
Fecha: 2019-01-18 📅
Tiempo: 09:00
Otra información adicional
“Ampliación del plazo de recepción de ofertas por falta de documentación en el perfil de contratante.”
Fuente: OJS 2018/S 239-545376 (2018-12-10)
Información complementaria (2018-12-19) Objeto Alcance de la contratación
Breve descripción:
“Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la Estación...”
Breve descripción
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vilafranca del Penedès y nuevas obras complementarias.
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: II.2.5)
Lugar del texto a modificar: Criterios de adjudicación
Valor antiguo
Texto:
“Criterio de calidad — Nombre: Propuesta de programa de trabajo y equipo/Ponderación 10” Nuevo valor
Texto:
“Criterio de calidad — Nombre: Propuesta de programa de trabajo y equipo/Ponderación 15” Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: II.2.5)
Lugar del texto a modificar: Criterios de adjudicación
Valor antiguo
Texto:
“Criterio relativo al coste — Nombre: Mejora en el plazo de ejecución/Ponderación: 5” Nuevo valor
Texto: Criterio eliminado.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2)
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2019-01-07 📅
Tiempo: 23:59
Nuevo valor
Fecha: 2019-02-08 📅
Tiempo: 23:59
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.7)
Lugar del texto a modificar: Condiciones para la apertura de plicas
Valor antiguo
Fecha: 2019-01-11 📅
Tiempo: 09:00
Nuevo valor
Fecha: 2019-02-15 📅
Tiempo: 09:00
Otra información adicional
“Por decreto de presidencia número 425 de fecha 14.12.2018 se modifican las condiciones detalladas anteriormente del contrato de obra de actuación del...”
Por decreto de presidencia número 425 de fecha 14.12.2018 se modifican las condiciones detalladas anteriormente del contrato de obra de actuación del proyecto constructivo de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la EDAR de Vilafranca del Pendès y nuevas obras complementarias.
Ver más
Fuente: OJS 2018/S 247-567410 (2018-12-19)
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obras del texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR)...”
Título
Obras del texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès
2018-5-CONT
Ver más
Breve descripción:
“Obras del texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación...”
Breve descripción
Obras del texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vilafranca del Penedès y nuevas obras complementarias.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 7198306.17 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Carretera nacional 340 kilómetro 1280,5, 08720 Vilafranca del Penedès.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 236-538676
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de...”
Título
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2019-06-27 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 8
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 8
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 8
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ✅ Nombre y dirección del contratista
Nombre: Constructora de Calaf, S. A. U.
Número de registro nacional: A08153900
Dirección postal: Carretera Manresa, 50
Ciudad postal: Calaf
Código postal: 08280
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: o.magan@calafconstructora.com📧
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME
Nombre: GS Inima Environment, S. A.
Número de registro nacional: A80099732
Dirección postal: C/ Quintavides, 17
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28050
Correo electrónico: ofertas@inima.com📧
Región: Madrid🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 10312179.55 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 7198306.17 💰
Información sobre subcontratación
Es probable que el contrato se subcontrate
Proporción (%): 18
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Vía Laietana, 14
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Dirección postal: Avenida Cubelles, 88, 1r
Ciudad postal: Vilanova y la Geltrú
Fuente: OJS 2019/S 149-366292 (2019-08-01)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2021-07-08) Autoridad contratante Nombre y dirección
Dirección postal: Avenida Cubelles, 88, 1.ª planta
Persona de contacto: Alexis Ferrer Vendrell
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Modificación del contrato de las obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de...”
Título
Modificación del contrato de las obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vila
1379-0333/2021
Ver más
Título:
“Modificación de las obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de...”
Título
Modificación de las obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès.
Ver más Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Vilafranca del Penedès.
Descripción de la contratación:
“Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de...”
Descripción de la contratación
Obras de texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès.
Ver más Duración
Fecha de inicio: 2019-09-16 📅
Fecha final: 2020-10-25 📅
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 149-366292
Adjudicación del contrato
Número de contrato: 2018-5-CONT
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Obras del texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR)...”
Título
Obras del texto refundido de la actualización del proyecto de construcción de ampliación y mejoras de la capacidad de reducción de nutrientes de la (EDAR) de Vilafranca del Penedès
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2019-05-23 📅
Nombre y dirección del contratista
Nombre: UTE Constructora de Calaf, S. A. U. — GS Inima Environment, S. A.
Número de registro nacional: U67440446
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 7198306.17 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Fuente: OJS 2021/S 133-352839 (2021-07-08)