Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2018-12-21.
La contratación se publicó en 2018-11-13.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Título
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
18-SUM-05
Ver más
Productos/servicios: Gasóleos📦
Breve descripción:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Breve descripción
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Gasolina📦
Productos/servicios adicionales: Vehículos de motor📦
Lugar de ejecución: Canarias🏙️
Descripción de la contratación:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Descripción de la contratación
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque móvil, de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Medidas de protección y buenas prácticas medioambientales
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales
Criterio de coste (nombre): Mejoras adicionales
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Proximidad al parque móvil municipal
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 60
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 426620.59 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El contrato tendrá un plazo de duración de un (1) año a contar desde el día que se estipule en el contrato, prorrogable por 3 años más. En relación a las...”
Descripción de las renovaciones
El contrato tendrá un plazo de duración de un (1) año a contar desde el día que se estipule en el contrato, prorrogable por 3 años más. En relación a las prórrogas y preavisos se estará a lo dispuesto en el artículo 29.2 LCSP. De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución de la prestación, por causas justificadas que le sean ajenas, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que la persona contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“— Capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar,
— no estar incurso en incompatibilidades,
— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
— Capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar,
— no estar incurso en incompatibilidades,
— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— cumplimiento con las obligaciones tributarias,
— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Títulos habilitantes: certificado de inscripción en el Registro de instalación de distribución de productos petrolíferos líquidos.
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Seguro de indemnización. Descripción: justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Seguro de indemnización. Descripción: justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El contratista deberá poseer una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra con un mínimo de 600 000 EUR los riesgos de lesiones o siniestro por praxis profesional o negligencia del personal o del titular del servicio, además de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros.
Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de 3 años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor precio base de licitación. A estos efectos, dicha cifra, sin inclusión del IGIC, se cuantifica con el siguiente importe: 74 658,60 EUR.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, este deberá ser contratado...”
Condiciones de ejecución del contrato
Combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, este deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, 6 meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2018-12-21
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-01-10
12:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Salón de plenos del Ayuntamiento de Mogán.
Datos de dirección:
— Calle: avenida de la Constitución, 4,
— Código postal: 35140,
— Población: Mogán,
— País: España.”
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar)
Salón de plenos del Ayuntamiento de Mogán.
Datos de dirección:
— Calle: avenida de la Constitución, 4,
— Código postal: 35140,
— Población: Mogán,
— País: España.
Ver más
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: hasta completar aforo.
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Económico-Administrativo de Contratos del Sector Público de la CC. AA. de Canarias”
Dirección postal: C/ Fernando Guanarteme, 3, planta 0
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Tribunal Económico-Administrativo de Contratos del Sector Público de la CC. AA. de Canarias”
Dirección postal: C/ Fernando Guanarteme, 3, planta 0
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2018/S 220-503053 (2018-11-13)
Anuncio de adjudicación de contrato (2019-06-27) Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Título
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
18-SUM-05
Ver más
Breve descripción:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Breve descripción
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 106655.15 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Descripción de la contratación
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Proximidad al Parque Móvil municipal
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2018/S 220-503053
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 10/19
Título:
“Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de...”
Título
Suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al Parque Móvil de conformidad con las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2019-04-09 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Disa Red de Servicios Petrolíferos, S. A. U.
Dirección postal: C/ Álvaro Rodríguez López, 1, edificio Disa
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Código postal: 38003
País: España 🇪🇸
Región: Tenerife🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 106655.15 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 106655.15 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Económico Administrativo de Contratos del Sector Público de la CCAA de Canarias” Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Tribunal Económico Administrativo de Contratos del Sector Público de la CCAA de Canarias”
Fuente: OJS 2019/S 125-305372 (2019-06-27)