Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza)

Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U.

Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza).

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2019-05-07. La contratación se publicó en 2019-04-01.

Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién?

¿Cómo?

¿dónde?

Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2019-04-01 Anuncio de licitación
2020-02-08 Anuncio de adjudicación de contrato
2021-02-01 Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia
Anuncio de licitación (2019-04-01)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U.
Número de registro nacional: B50907328
Dirección postal: Avenida Diagonal Plaza, 30
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50197
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U.
Correo electrónico: concursos@svaragon.com 📧
Región: Zaragoza 🏙️
URL: https://contrataciondelestado.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BnY03yeDDL8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2n2RCv2A21gSugstABGr5A%3D%3D 🌏
URL de la herramienta de contratación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BnY03yeDDL8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma...”    Ver más
Productos/servicios: Obras de saneamiento 📦
Breve descripción:
“Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma...”    Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 22983047.23 💰
Información sobre los lotes
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2

1️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza), proyecto de urbanización, fase I, lote 1”
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Obras de saneamiento 📦
Productos/servicios adicionales: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Productos/servicios adicionales: Obras viales 📦
Lugar de ejecución: Zaragoza 🏙️
Descripción de la contratación:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza), proyecto de urbanización, fase I, lote 1.”
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria constructiva
Criterio de calidad (ponderación): 22.00
Criterio de calidad (nombre): Plan de obra
Criterio de calidad (ponderación): 9.00
Criterio de coste (nombre): Mejora de oferta (ampliación de plazo de garantía)
Criterio de coste (ponderación): 6.00
Criterio de coste (nombre): Mejora de oferta (mantenimiento de la red de abastecimiento)
Criterio de coste (ponderación): 15.00
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 48.00
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 14805448.84 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24

2️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza), proyecto de urbanización, fase I, lote 2”
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en Épila (Zaragoza), proyecto de urbanización, fase I, lote 2.”
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Mejora de oferta (mantenimiento de jardinería y riego de glorietas)
Criterio de coste (ponderación): 5.00
Criterio de coste (ponderación): 58.00
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 8177598.39 💰

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-05-07 14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-05-24 08:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U. Datos de dirección: — Calle: avenida Diagonal Plaza, 30, — Código postal: 50197, — Población: Zaragoza, — País: ESPAÑA.”

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Dirección postal: Plaza de los Sitios, 7
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50001
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2019/S 068-158514 (2019-04-01)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-02-08)
Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma...”    Ver más
Breve descripción:
“Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma...”    Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 16403619.25 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes
Alcance de la contratación
Título:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza) — Proyecto de urbanización fase I lote 1”
Descripción
Descripción de la contratación:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza) — Proyecto de urbanización fase I lote 1.”
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (ponderación): 22
Criterio de calidad (ponderación): 9
Criterio de coste (ponderación): 6
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (ponderación): 48
Alcance de la contratación
Título:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza) — Proyecto de urbanización fase I lote 2”
Descripción
Descripción de la contratación:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza) — Proyecto de urbanización fase I lote 2.”
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Mejora de oferta (Ampliación de plazo de garantía)
Criterio de coste (nombre): Mejora de oferta (Mantenimiento de jardinería y riego de glorietas)
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (ponderación): 58

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 068-158514

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de contrato: 201923
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza) — Proyecto de urbanización fase I lote 1”
Fecha de celebración del contrato: 2019-11-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 14
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos
Nombre y dirección del contratista
Nombre: UTE Const Calaf — Marco Infr — Mopsa
Dirección postal: Avenida del Pilar, 31, 3º piso
Ciudad postal: Binéfar
Código postal: 22500
País: España 🇪🇸
Región: España 🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 14805448.84 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 10 544 370 💰

2️⃣
Número de contrato: 201924
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Obras Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila (Zaragoza) — Proyecto de urbanización fase I lote 2”
Fecha de celebración del contrato: 2019-12-20 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 13
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Acciona Construcción, S. A.
Número de registro nacional: A81638108
Dirección postal: C/ Coso, 34, principal
Ciudad postal: Zaragoza
Código postal: 50004
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 8177598.39 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 5859249.25 💰
Fuente: OJS 2020/S 029-066275 (2020-02-08)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2021-02-01)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Persona de contacto: Emilio Lanau Barrabés
Teléfono: +34 976204930 📞
Fax: +34 976204931 📠
URL: www.svaragon.com 🌏

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Ejecución de las obras de fase I (lotes 1 y 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma...”    Ver más
Título:
“Ejecución de las obras de fase I (lote 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en...”    Ver más
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Épila (Zaragoza).
Descripción de la contratación:
“Ejecución de las obras de fase I (lote 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una plataforma agroalimentaria en...”    Ver más
Duración: 16

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 029-066275

Adjudicación del contrato
Número de contrato: 1
Título:
“Modificado de contrato de ejecución de las obras de fase I (lote 2) para la ejecución del Plan de Interés General de Aragón para la implantación de una...”    Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2020-11-04 📅
Nombre y dirección del contratista
Dirección postal: Avenida Europa, 18
Ciudad postal: Alcobendas
Código postal: 28108
Teléfono: +34 976769370 📞
Correo electrónico: antonio.zafra.roman@acciona.com 📧
Región: Comunidad de Madrid 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 5859249.25 💰

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Dirección postal: Paseo María Agustín, 36, edificio Pignatelli, 1.ª planta, puerta 24
Código postal: 50004
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 📧
URL: www.aragon.es 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Ciudad postal: Zaragoza
País: España 🇪🇸
URL: www.aragon.es 🌏
Fuente: OJS 2021/S 025-058233 (2021-02-01)