Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de 2 años
01/20”
Productos/servicios: Servicios de hospedaje de operación de sitios web www📦
Breve descripción:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de 2 años.”
Valor estimado sin IVA: EUR 384 000 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: C/ Fuencarral, 81, 28004 Madrid.
Descripción de la contratación:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de 2 años.” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Bolsa de horas
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Certificación ENS
Criterio de coste (nombre): Clasificación TIER
Criterio de coste (nombre): Precio elementos facturables mensualmente
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Precio servicio base
Criterio de coste (ponderación): 50
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 384 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de ejecución será de 2 años. Dicho plazo podrá prorrogarse por 2 períodos sucesivos de 1 año sin que ello implique aumento del precio del contrato.” Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
“El plazo de ejecución será de 2 años. Dicho plazo podrá prorrogarse por 2 períodos sucesivos de 1 año sin que ello implique aumento del precio del contrato.”
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: — Capacidad de obrar,
— No prohibición para contratar.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Cifra anual de negocio. Descripción: la solvencia económica y financiera de los licitadores se acreditará, de conformidad con el artículo 87 1 a), en...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Cifra anual de negocio. Descripción: la solvencia económica y financiera de los licitadores se acreditará, de conformidad con el artículo 87 1 a), en relación con su apartado 3 a), mediante declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los 3 últimos ejercicios disponibles, exigiéndose, de acuerdo con dichos preceptos, por tratarse de un contrato de duración superior a 1 año, que sea, de, al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Otros. Descripción: la solvencia técnica o profesional, se acreditará de acuerdo con el artículo 90 1 a) y 2 de la LCSP, mediante la presentación de una...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Otros. Descripción: la solvencia técnica o profesional, se acreditará de acuerdo con el artículo 90 1 a) y 2 de la LCSP, mediante la presentación de una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza a la que constituye el objeto del contrato en el curso de los 3 últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato; en dicha relación se indicará el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. Adicionalmente la solvencia técnica o profesional se acreditará, a los efectos de lo previsto en artículo 90 1 c de la Ley, mediante la justificación de que las instalaciones técnicas de todos los Centros de Servicios de Internet (CSI) que la empresa oferte se hallan en territorio español; además, el Centro de Servicios de Internet (CSI) que la empresa oferte como principal debe tener como mínimo una calificación TIER III, conforme a las categorías que define el Uptime Institute En su caso, los requisitos a que se refieren los apartados anteriores de la presente cláusula, podrán acreditarse a través de los certificados previstos en los artículos 96 y 97 de la LCSP.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-01-10
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-01-20
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de Justicia.
Datos de dirección:
— Calle: Fuencarral, 81,
— Código postal: 28004,
— Población: Madrid,
— País: ESPAÑA.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Dirección postal: General Perón, 38 8ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2019/S 238-583877 (2019-12-05)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-06-19) Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de dos años
01/20”
Breve descripción:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de dos años.”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 62 520 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de dos años.” Información sobre opciones
Descripción de las opciones:
“El plazo de ejecución será de dos años. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos períodos sucesivos de un año sin que ello implique aumento del precio del contrato.”
Descripción de las opciones
El plazo de ejecución será de dos años. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos períodos sucesivos de un año sin que ello implique aumento del precio del contrato.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 238-583877
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1/20
Título:
“Servicio de alojamiento en modalidad de hosting para distintos sitios web del Tribunal de Cuentas por un periodo de dos años”
Fecha de celebración del contrato: 2020-06-19 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: ASAC Comunicaciones, S. L.
Número de registro nacional: B33490426
Dirección postal: Parque Tecnológico de Asturias, edificio ASAC, parcela 29
Ciudad postal: Llanera (Asturias)
Código postal: 33428
País: España 🇪🇸
Región: Asturias🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 160 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 62 520 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Fuente: OJS 2020/S 120-292854 (2020-06-19)