Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona y Con (Pontevedra)
OH.736.1185”
Productos/servicios: Servicios de consultoría en ingeniería civil📦
Breve descripción:
“El contrato comprende los trabajos de auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona e Con.”
Valor estimado sin IVA: EUR 633615.50 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Pontevedra🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Presas de Eiras, Baiona y Con.
Descripción de la contratación:
“El contrato consiste en los trabajos adecuados y necesarios para la realización de la auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona y Con y así...”
Descripción de la contratación
El contrato consiste en los trabajos adecuados y necesarios para la realización de la auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona y Con y así documentar el estado de funcionamiento y seguridad de estas presas y el procesamiento de los datos resultado de estas tareas.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre):
“Memoria descriptiva de la metodología propuesta para la realización de los trabajos a ejecutar”
Criterio de calidad (ponderación): 47
Criterio de calidad (nombre): Mejora técnica vinculada a la ejecución del servicio
Criterio de calidad (ponderación): 4
Precio (ponderación): 49
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 220 388 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de treinta y seis (36)...”
Descripción de las renovaciones
Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de treinta y seis (36) meses.
Posibilidad de prórroga/s contractual/es por razones de interés público con incremento de gasto hasta un plazo máximo de nueve (9) meses.
Ver más
Información complementaria:
“Valor estimado 633 615,50 EUR comprende: presupuesto de licitación (220 388,00 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (330 582,00 EUR) y...”
Información complementaria
Valor estimado 633 615,50 EUR comprende: presupuesto de licitación (220 388,00 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (330 582,00 EUR) y prórroga/s contractual/es por razones de interés público (82 .645,50 EUR).
Requisitos específicos: solvencia apartado III y declaración de compromiso de adscripción de medios determinados en el Cuadro de Características del contrato.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: La correspondiente para la ejecución de la prestación objeto del contrato.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles.” Condiciones de participación
El importe que deberá alcanzar será igual o superior a 165 291,00 EUR.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años.
Ver más Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional):
“El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 110 194,00 EUR.” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“1) Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con la ejecución de...”
Condiciones de ejecución del contrato
1) Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con la ejecución de la prestación objeto del contrato;
2) Disponibilidad por la empresa contratista de un plan de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con la normativa aplicable;
3) Presentación, a requerimiento de administración contratante, de la documentación referida a la relación detallada de los subcontratista o suministradores que participan en el contrato junto con las condiciones de subcontratación o suministro que guarden una relación directa con el plazo de pago y a la justificación de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-01-20
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: gallego 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 5
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-01-30
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Augas de Galicia en la c/ Doutor Maceira, 18, bajo, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“La mesa de contratación procederá en acto público a la apertura del archivo electrónico B conforme con lo indicado en este punto IV:2.7) y en relación a la...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
La mesa de contratación procederá en acto público a la apertura del archivo electrónico B conforme con lo indicado en este punto IV:2.7) y en relación a la fecha, hora y lugar de apertura pública del archivo electrónico C se publicará en el Perfil de Contratante con 3 días hábiles de antelación a su celebración.
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Información complementaria
“Contrato administrativo: de servicio, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público...”
Contrato administrativo: de servicio, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Tramitación ordinaria de la licitación y gasto anticipado.
La presente contratación tramitada en régimen de tramitación anticipada de gasto está sujeta a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que de ella se derivan en el/los ejercicio/s correspondiente/s.
Perfil de Contratante: también se tendrá acceso al Perfil de Contratante desde la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible asimismo en el portal web institucional de la Xunta de Galicia https://www.xunta.gal y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, el Portal de Transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, la Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interés a las plataformas de contratación de las comunidades autónomas y la página web https://augasdegalicia.xunta.gal/
Codificación del objeto del contrato: CPA-Reglamento CE número 451/2008: M.71.12.11.
Condiciones de participación: capacidad jurídica y de obrar, representación en su caso, no estar incurso en prohibición para contratar y los demás requisitos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el PCAP.
Oferta: cada licitador presentará una única proposición en relación con la totalidad de la prestación objeto del contrato.
Presentación de la proposición: se presentará únicamente a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex), al que se accede desde la dirección www.conselleriadefacenda.es/silex.
El régimen de funcionamiento de la Mesa de Contratación será el previsto en el PCAP; apertura del archivo electrónico A: tendrá lugar en acto previo la comprobación de la documentación general según se especifica en el PCAP; apertura y valoración de los contenidos de los archivos electrónicos B y C: la apertura del archivo electrónico B y su valoración se realizará con anterioridad a la apertura y valoración del contenido del archivo electrónico C. En caso de que los actos públicos de apertura de las ofertas se modificasen se harán públicas las nuevas fechas en el Perfil de Contratante.
El Órgano de Contratación adjudicará en el plazo de 5 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones contenidas en el archivo electrónico B, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 158.2 de la LCSP.
Modificaciones contractuales previstas: se establece en el contrato la posibilidad de eventuales modificaciones previstas en los términos expresados en el PCAP.
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) (recurso especial contratación); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) (recurso especial contratación); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“C/ Raxeira, 52, 2º (Tacgal); polígono Fontiñas, c/ Viena, s/n, edificio Juzgados (Juzgado Contencioso-Administrativo)”
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15781, 15703
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 881995481 / 981540463📞
Correo electrónico: tacgal@xunta.gal📧
Fax: +34 881995485 / 981540464 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Información relativa a los procedimientos de recursos:
a) Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo.
Se podrá...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Información relativa a los procedimientos de recursos:
a) Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo.
Se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 15 días hábiles, a contar en los términos expresados en el artículo 50.1 a) o b), según corresponda, de la LCSP.
De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados según lo dispuesto en le artículo 46 da la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Augas de Galicia
Dirección postal: C/ Doctor Maceira, 18, bajo
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15706
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 981957401📞
Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal📧
Fax: +34 981957403 📠
Fuente: OJS 2019/S 240-589341 (2019-12-11)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-09-11) Objeto Alcance de la contratación
Breve descripción:
“El contrato comprende los trabajos de auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona y Con.”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 165 291 💰
Descripción
Información complementaria:
“Valor estimado: 633 615,50 EUR comprende: presupuesto de licitación (220 388,00 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (330 582,00 EUR) y...”
Información complementaria
Valor estimado: 633 615,50 EUR comprende: presupuesto de licitación (220 388,00 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (330 582,00 EUR) y prórroga/s contractual/es por razones de interés público (82 645,50 EUR).
Requisitos específicos: solvencia apartado III y declaración de compromiso de adscripción de medios determinados en el Cuadro de Características del contrato.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 240-589341
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Servicio de auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona y Con (Pontevedra)”
Fecha de celebración del contrato: 2020-09-10 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ingeniería de Instrumentación y Control, S. A.
Dirección postal: C/ Emilio Muñoz, 35-37
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28037
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: iicgestionofertas@eptisa.com📧
Región: Madrid🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 633615.50 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 165 291 💰
“Adjudicación del contrato: se acordó el 11.8.2020 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de...”
Adjudicación del contrato: se acordó el 11.8.2020 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en aplicación de estos se seleccionó la mejor oferta como resultado de la valoración global de las valoraciones admitidas.
Publicación del anuncio de licitación: DOUE indicado en el punto IV.2.1) y en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia dentro del Perfil de Contratante el 12.12.2019.
Ver más Órgano de revisión
Dirección postal:
“C/ Raxeira, 52, 2.º (Tacgal); polígono Fontiñas, c/ Viena, s/n, edificio Juzgados (Juzgado Contencioso-Administrativo)” Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación: treinta días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio o seis meses desde la fecha de...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación: treinta días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio o seis meses desde la fecha de formalización del contrato, en los términos expresados en el artículo 50.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
Recurso contencioso-administrativo: dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 180-435119 (2020-09-11)