Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Eiras y de sus equipos e instalaciones. Fornelos de Montes y Ponte Caldelas (Pontevedra)
El contrato comprende todas las tareas de explotación, mantenimiento y conservación de todos los dispositivos e instalaciones de la presa de Eiras, situada en los municipios de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2019-11-21.
La contratación se publicó en 2019-10-14.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Eiras y de sus equipos e instalaciones. Fornelos de Montes y Ponte Caldelas...”
Título
Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Eiras y de sus equipos e instalaciones. Fornelos de Montes y Ponte Caldelas (Pontevedra)
OH.736.1177
Ver más
Productos/servicios: Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria📦
Breve descripción:
“El contrato comprende todas las tareas de explotación, mantenimiento y conservación de todos los dispositivos e instalaciones de la presa de Eiras, situada...”
Breve descripción
El contrato comprende todas las tareas de explotación, mantenimiento y conservación de todos los dispositivos e instalaciones de la presa de Eiras, situada en los municipios de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas.
1️⃣
Lugar de ejecución: Pontevedra🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Presa de Eiras en los municipios de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas (Pontevedra).”
Descripción de la contratación:
“El contrato consiste en los trabajos adecuados y necesarios para la realización de la explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Eiras y de...”
Descripción de la contratación
El contrato consiste en los trabajos adecuados y necesarios para la realización de la explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Eiras y de sus equipos e instalaciones, de manera que se llevarán a cabo las tareas de explotación, mantenimiento y conservación de todos los dispositivos de control, órganos de desagüe, acceso y demás instalaciones, equipos auxiliares y sistemas de comunicación.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre):
“Memoria descriptiva de la metodología propuesta para la realización de los trabajos a ejecutar”
Criterio de calidad (ponderación): 47
Criterio de calidad (nombre): Mejora técnica vinculada a la ejecución del servicio
Criterio de calidad (ponderación): 4
Precio (ponderación): 49
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 413147.77 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de treinta y seis (36)...”
Descripción de las renovaciones
Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de treinta y seis (36) meses.
Posibilidad de prórroga/s contractual/es por razones de interés público con incremento de gasto hasta un plazo máximo de nueve (9) meses.
Ver más
Información complementaria:
“Valor estimado 1 187 799,84 EUR comprende: presupuesto de licitación (413 147,77 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (619 721,66 EUR) y...”
Información complementaria
Valor estimado 1 187 799,84 EUR comprende: presupuesto de licitación (413 147,77 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (619 721,66 EUR) y prórroga/s contractual/es por razones de interés público (154 930,41 EUR).
Requisitos específicos: solvencia apartado III y declaración de compromiso de adscripción de medios determinados en el cuadro de características del contrato.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: La correspondiente para la ejecución de la prestación objeto del contrato.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles.” Condiciones de participación
El importe que deberá alcanzar será igual o superior a 309 860,83 EUR.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años.
Ver más Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional):
“El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 144 601,72 EUR.” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“1) Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con la ejecución de...”
Condiciones de ejecución del contrato
1) Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con la ejecución de la prestación objeto del contrato;
2) Empleo en la ejecución del contrato de un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total del personal adscrito al contrato, sea igual o superior al 33 %;
3) Presentación, a requerimiento de administración contratante, de la documentación referida a la relación detallada de los subcontratista o suministradores que participan en el contrato junto con las condiciones de subcontratación o suministro que guarden una relación directa con el plazo de pago y a la justificación de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-11-21
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: gallego 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 5
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-12-03
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Augas de Galicia en la c/ Doutor Maceira, 18, bajo, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“La mesa de contratación procederá en acto público a la apertura del archivo electrónico B conforme con lo indicado en este punto IV:2.7) y en relación a la...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
La mesa de contratación procederá en acto público a la apertura del archivo electrónico B conforme con lo indicado en este punto IV:2.7) y en relación a la fecha, hora y lugar de apertura pública del archivo electrónico C se publicará en el perfil de contratante con 3 días hábiles de antelación a su celebración.
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Información complementaria
“Contrato administrativo: de servicio, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público...”
Contrato administrativo: de servicio, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Tramitación ordinaria de la licitación.
Perfil de contratante: también se tendrá acceso al perfil de contratante desde la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible asimismo en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia https://www.xunta.gal y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, el Portal de Transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, la Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interés a las plataformas de contratación de las comunidades autónomas y la página web https://augasdegalicia.xunta.gal/
Codificación del objeto del contrato: CPA- Reglamento CE número 451/2008: C.33.12.29.
Condiciones de participación: capacidad jurídica y de obrar, representación en su caso, no estar incurso en prohibición para contratar y los demás requisitos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el PCAP.
Oferta: cada licitador presentará una única proposición en relación con la totalidad de la prestación objeto del contrato.
Presentación de la proposición: se presentará únicamente a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX), al que se accede desde la dirección www.conselleriadefacenda.es/silex.
El régimen de funcionamiento de la mesa de contratación será el previsto en el PCAP; apertura del archivo electrónico A: tendrá lugar en acto previo la comprobación de la documentación general según se especifica en el PCAP; apertura y valoración de los contenidos de los archivos electrónicos B y C: la apertura del archivo electrónico B y su valoración se realizará con anterioridad a la apertura y valoración del contenido del archivo electrónico C. En caso de que los actos públicos de apertura de las ofertas se modificasen se harán públicas las nuevas fechas en el perfil de contratante.
El órgano de contratación adjudicará en el plazo de 5 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones contenidas en el archivo electrónico B, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 158.2 de la LCSP.
Modificaciones contractuales previstas: se establece en el contrato la posibilidad de eventuales modificaciones previstas en los términos expresados en el PCAP.
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“C/ Raxeira, 52, 2º (TACGAL), edificio Juzgados-Polígono Fontiñas, c/ Viena, s/n (Juzgado Contencioso-Administrativo)”
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15781,15703
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 881995481 / 981540463📞
Correo electrónico: tacgal@xunta.gal📧
Fax: +34 881995485 / 981540464 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Información relativa a los procedimientos de recursos:
A) Recurso especial de contratación y recurso contencioso-administrativo.
Se podrá interponer, con...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Información relativa a los procedimientos de recursos:
A) Recurso especial de contratación y recurso contencioso-administrativo.
Se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 15 días hábiles, a contar en los términos expresados en el artículo 50.1 a) o b), según corresponda, de la LCSP.
De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados según lo dispuesto en le artículo 46 da la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Augas de Galicia
Dirección postal: C/ Doctor Maceira, 18, bajo
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15706
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 981957401📞
Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal📧
Fax: +34 981957403 📠
Fuente: OJS 2019/S 201-488621 (2019-10-14)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-09-02) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 348696.72 💰
Descripción
Información complementaria:
“Valor estimado 1 187 799,84 EUR comprende: presupuesto de licitación (413 147,77 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (619 721,66 EUR) y...”
Información complementaria
Valor estimado 1 187 799,84 EUR comprende: presupuesto de licitación (413 147,77 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (619 721,66 EUR) y prórroga/s contractual/es por razones de interés público (154 930,41 EUR).
Requisitos específicos: solvencia apartado III y declaración de compromiso de adscripción de medios determinados en el Cuadro de Características del contrato.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 201-488621
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de Eiras y de sus equipos e instalaciones. Fornelos de Montes y Ponte Caldelas (Pontevedra)”
Fecha de celebración del contrato: 2020-08-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
Nombre y dirección del contratista
Nombre: AIN Active OM, S. L.
Dirección postal: C/ Socorro, 24 A, 1.º, local 1
Ciudad postal: A Coruña
Código postal: 15003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 981160249📞
Región: A Coruña🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1187799.84 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 348696.72 💰
“Adjudicación del contrato: se acordó el 9.7.2020 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de...”
Adjudicación del contrato: se acordó el 9.7.2020 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en aplicación de estos se seleccionó la mejor oferta como resultado de la valoración global de las valoraciones admitidas.
Publicación del anuncio de licitación: DOUE indicado en el punto IV.2.1) y en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia dentro del Perfil del Contratante el 17.10.2019.
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, Tacgal, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, Tacgal, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“Rúa Raxeira, 52, 2.º (Tacgal), edificio juzgados, polígono Fontiñas, c/ Viena, s/n (juzgado contencioso-administrativo)” Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación: treinta días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio o seis meses desde la fecha de...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación: treinta días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio o seis meses desde la fecha de formalización del contrato en los términos expresados en el artículo 50.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Recurso contencioso-administrativo: dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 173-418618 (2020-09-02)