Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de gestión técnica de las instalaciones existentes en el edificio «Ciudad de la Justicia»
SE-10-19”
Productos/servicios: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección📦
Breve descripción:
“Servicio de gestión técnica de las instalaciones existentes en el edificio «Ciudad de la Justicia».”
Valor estimado sin IVA: EUR 412 000 💰
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Servicios diversos de ingeniería📦
Productos/servicios adicionales: Servicios complementarios de ingeniería📦
Lugar de ejecución: Gran Canaria🏙️
Descripción de la contratación:
“Servicio de gestión técnica de las instalaciones existentes en el edificio «Ciudad de la Justicia».” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Plan de gestión técnica de mantenimiento de instalaciones
Criterio de calidad (ponderación): 30
Criterio de coste (nombre): Experiencia acreditada en gestión técnica
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 60
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 412 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: – Capacidad de obrar,
– No prohibición para contratar.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Seguro de indemnización. Descripción: seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, en su caso, con el...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Seguro de indemnización. Descripción: seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, en su caso, con el compromiso de prórroga de suscripción para todo el plazo de ejecución del contrato, por valor no inferior al presupuesto base de licitación recogido en la cláusula 5 del presente pliego.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución. Descripción: ingeniero principal con los siguientes...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución. Descripción: ingeniero principal con los siguientes requisitos:
– Titulación: ingeniero/a industrial superior con una antigüedad mínima de 15 años de obtención del título,
– Experiencia: deberá tener al menos 10 años de experiencia profesional en construcción y/o diseño de instalaciones industriales en edificación que acredite tener conocimientos alta tensión, baja tensión, climatización, protección contra incendios (detección y extinción), fontanería, e instalaciones especiales.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“– Combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado...”
Condiciones de ejecución del contrato
– Combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación,
– Consideraciones tipo social. Descripción: el adjudicatario deberá observar en el ejecución del contrato las obligaciones establecidas en la Ley canaria 1/2010, de 26 de febrero, de igualdad entre mujeres y hombres.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-07-12
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-07-26
10:10 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Edificio usos múltiples 2, 3ª planta
Datos de dirección:
– Calle: Profesor Agustín Millares Carló, 18,
– Código postal: 35071,
– Población: Las Palmas de...”
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar)
Edificio usos múltiples 2, 3ª planta
Datos de dirección:
– Calle: Profesor Agustín Millares Carló, 18,
– Código postal: 35071,
– Población: Las Palmas de Gran Canaria,
– País: ESPAÑA.
Ver más
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: C/ Tomás Miller, 38
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 928578124📞
Correo electrónico: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org📧
Fax: +34 928578127 📠
URL: https://sede.gobcan.es/hacienda/hacienda/area_personal🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: C/ Tomás Miller, 38
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 928578124📞
Correo electrónico: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org📧
Fax: +34 928578127 📠
URL: https://sede.gobcan.es/hacienda/hacienda/area_personal🌏
Fuente: OJS 2019/S 112-275063 (2019-06-10)