Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y de alta y baja tensión de los edificios del Tribunal de Cuentas
8/20”
Productos/servicios: Servicios de reparación y mantenimiento📦
Breve descripción:
“Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y de alta y baja tensión de los edificios del Tribunal de Cuentas.”
Valor estimado sin IVA: EUR 690 200 💰
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios📦
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Descripción de la contratación:
“Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y de alta y baja tensión de los edificios del Tribunal de Cuentas.” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Plan de trabajo propuesto por la empresa licitardora
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Precio y franquicia
Criterio de coste (ponderación): 85
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 690 200 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: El plazo de ejecución del contrato será de 2 años.
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
“El plazo de ejecución podrá prorrogarse 2 años más, por periodo anuales, sin que ello implique aumento del precio del contrato.”
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: — Capacidad de obrar,
— No prohibición para contratar.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“— O1-4 Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles (igual o superior a 600 000 EUR e inferior a 1 200 000 EUR),
— Cifra anual de negocio....”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
— O1-4 Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles (igual o superior a 600 000 EUR e inferior a 1 200 000 EUR),
— Cifra anual de negocio. Descripción: conforme al artículo 87 1 a) de la LCSP, las empresas que participen en la licitación podrán acreditar su solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al año de mayor volumen de negocio dentro de los tres últimos concluidos, que sea al menos el doble del valor estimado anual de este contrato. El referido volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si la empresa está inscrita en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“— O1-4 Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles(igual o superior a 600 000 EUR e inferior a 1 200 000 EUR),
— Otros. Descripción: la...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
— O1-4 Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles(igual o superior a 600 000 EUR e inferior a 1 200 000 EUR),
— Otros. Descripción: la solvencia técnica se acreditará mediante una relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, efectuados durante los 3 últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato. En la mencionada relación se indicará el importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos de los servicios, según se establece en el artículo 90 1 a) de la LCSP En su caso, los requisitos a que se refieren los apartados anteriores de la presente cláusula, podrán acreditarse a través de los certificados previstos en los artículos 96 y 97 de la LCSP.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-12-11
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-12-16
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de Justicia
Datos de dirección:
— Calle: Fuencarral, 81,
— Código postal: 28004,
— Población: Madrid,
— País: ESPAÑA.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 4
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2019/S 216-530572 (2019-11-06)
Información complementaria (2019-11-21)
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 216-530572
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.7)
Lugar del texto a modificar: Condiciones para la apertura de plicas
Valor antiguo
Fecha: 2019-12-16 📅
Tiempo: 09:00
Nuevo valor
Fecha: 2019-12-20 📅
Tiempo: 09:00
Fuente: OJS 2019/S 228-560468 (2019-11-21)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-03-19) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 202042.8 💰
Información sobre opciones
Descripción de las opciones:
“El plazo de ejecución podrá prorrogarse dos años más, por periodo anuales, sin que ello implique aumento del precio del contrato.”
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 216-530572
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 8/20
Título:
“Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización y de alta y baja tensión de los edificios del Tribunal de Cuentas”
Fecha de celebración del contrato: 2020-03-10 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 11
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Moncobra, S. A.
Número de registro nacional: A78990413
Dirección postal: C/ Cardenal Marcelo Spinola, 10
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28016
País: España 🇪🇸
Región: España🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 345 100 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 202042.8 💰
Fuente: OJS 2020/S 058-139292 (2020-03-19)