Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía
2019/15”
Productos/servicios: Servicios de reparación y mantenimiento📦
Breve descripción:
“Servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.”
Valor estimado sin IVA: EUR 3672714.95 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Sevilla🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Descripción de la contratación:
“Servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 55
Criterio de coste (nombre): Mejoras ofertadas
Criterio de coste (ponderación): 45
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 36
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Este plazo podrá prorrogarse por un plazo, como máximo, de 2 años, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, de conformidad con lo dispuesto en el...”
Descripción de las renovaciones
Este plazo podrá prorrogarse por un plazo, como máximo, de 2 años, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
Ver más
Información complementaria: Presupuesto base de licitación: 2 203 628,97 EUR, IVA excluido.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, como condición especial de ejecución del contrato referida a...”
Condiciones de ejecución del contrato
De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, como condición especial de ejecución del contrato referida a consideración de carácter social, se establece que el contratista deberá contar con un plan de formación para favorecer la formación en el lugar de trabajo.
A estos efectos, el contratista deberá presentar semestralmente a la Oficina de Mantenimiento del Parlamento de Andalucía la documentación justificativa del cumplimiento de esta condición.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-11-26
13:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-12-05
12:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Sede del Parlamento de Andalucía.
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios: Noviembre de 2024.
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Andalucía
Dirección postal: C/ San Juan de Ribera, s/n
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41009
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 954592188📞
Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es📧
URL: http://www.parlamentodeandalucia.es🌏 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“En los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
En los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Andalucía. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contratación
Dirección postal: C/ San Juan de Ribera, s/n
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41009
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 954592188📞
Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalucia.es📧
URL: http://www.parlamentodeandalucia.es🌏
Fuente: OJS 2019/S 205-499871 (2019-10-21)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-03-16) Autoridad contratante Nombre y dirección
Dirección postal: San Juan de Ribera, s/n
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 2203628.97 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 205-499871
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía”
Fecha de celebración del contrato: 2020-03-13 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Genera Quatro, S. L.
Número de registro nacional: B97207567
Ciudad postal: Paterna
Código postal: 46980
País: España 🇪🇸
Región: Valencia/València🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3672714.95 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1864917.80 💰
Información complementaria Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“En los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
En los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, procederá con carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de quince días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público. El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Andalucía. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 056-133149 (2020-03-16)