Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras municipales del Programa de Fomento del Empleo Agrario
SU-05/19”
Productos/servicios: Materiales y accesorios eléctricos📦
Breve descripción:
“Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras municipales del Programa de Fomento del Empleo Agrario.”
Valor estimado sin IVA: EUR 650421.6 💰
Información sobre los lotes
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 5
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 5
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Ferralla
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Materiales de construcción diversos📦
Lugar de ejecución: Córdoba🏙️
Descripción de la contratación: Ferralla.
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Reducción plazo entrega
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 85
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 31 733 💰
Duración
Fecha de inicio: 2019-09-16 📅
Fecha final: 2020-09-15 📅
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo inicial de ejecución podrá ser prorrogado por periodos anuales, sin que el plazo de duración total del contrato incluidas las prórrogas, pueda...”
Descripción de las renovaciones
El plazo inicial de ejecución podrá ser prorrogado por periodos anuales, sin que el plazo de duración total del contrato incluidas las prórrogas, pueda exceder de 4 años.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Fundición y mobiliario
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación: Fundición y mobiliario.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 18226.58 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Pintura
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Productos/servicios adicionales: Pinturas📦
Productos/servicios adicionales: Ferretería📦
Productos/servicios adicionales: Herramientas📦
Descripción de la contratación: Pintura.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 4785.85 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Ferretería, herramientas y utillaje
Título
Número de identificación del lote: 5
Descripción
Descripción de la contratación: Ferretería, herramientas y utillaje.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 52597.79 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“— Capacidad de obrar,
— No prohibición para contratar,
— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— Cumplimiento con las obligaciones tributarias.”
Lista y breve descripción de las afecciones
— Capacidad de obrar,
— No prohibición para contratar,
— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Cifra anual de negocio. Descripción: el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos,...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Cifra anual de negocio. Descripción: el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos, deberá ser igual o superior a 1,5 el presupuesto base de licitación, fijado en la cláusula 5ª del PCAP, del lote o suma de lotes, de los que resulte adjudicatario.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Trabajos realizados. Descripción: haber realizado en el curso de los últimos 3 años, suministros de igual o similar naturaleza a los que constituyen el...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Trabajos realizados. Descripción: haber realizado en el curso de los últimos 3 años, suministros de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato por cuantía mínima del presupuesto base de licitación fijado en la cláusula 5ª del PCAP, del lote o suma de lotes de los que resulte adjudicatario.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“— Cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Descripción: el contratista está obligado a cumplir durante todo el...”
Condiciones de ejecución del contrato
— Cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Descripción: el contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien deberá cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación,
— Consideraciones tipo social. Descripción: el contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
— Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer. Descripción: el contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-07-04
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-07-09
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de concejales
Datos de dirección:
— Calle: Plaza Nueva, 1,
— Código postal: 14900,
— Población: Lucena,
— País: ESPAÑA.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción.
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre:
“Registro General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública”
Dirección postal: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 955062627📞
Fax: +034 955064719 📠 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía
Dirección postal: C/ Barcelona, 4-6
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41001
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 671530856📞
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es📧
Fax: +034 955515041 📠
URL: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayadministracionpublica/consejeria/adscritos/tarc.html🌏
Fuente: OJS 2019/S 109-264850 (2019-06-04)
Anuncio de adjudicación de contrato (2019-10-15) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 120817.3 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 109-264850
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: SU-05/19
Número de identificación del lote: 1
Título: Ferralla
Fecha de celebración del contrato: 2019-10-10 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aluminios y Ferrallas Gardel, S. L.
Dirección postal: La Caseta, 32
Ciudad postal: La Victoria
Código postal: 14140
País: España 🇪🇸
Región: Córdoba🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 31 733 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 29517.5 💰
2️⃣
Número de identificación del lote: 2
Título: Fundición y mobiliario
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Grupo Unamacor
Número de registro nacional: B14360440
Dirección postal: C/ Ingeniero Iribarren, s/n
Ciudad postal: Córdoba
Código postal: 14013
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 18226.58 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 18153.88 💰
3️⃣
Número de identificación del lote: 3
Título: Saneamiento, abastecimiento y canalización eléctrica
Nombre y dirección del contratista
Nombre: IX Alamos Torres, S.L.
Número de registro nacional: B14589675
Dirección postal: Ronda Cuatro Caminos, s/n
Ciudad postal: Lucena
Código postal: 14900
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 34052.78 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 29757.27 💰
4️⃣
Número de identificación del lote: 4
Título: Pintura
Nombre y dirección del contratista
Nombre: IX Alamos Torres, S. L.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 4785.85 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 3 026 💰
5️⃣
Número de identificación del lote: 5
Título: Ferretería, herramientas y utillaje
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 5
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 52597.79 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 40362.65 💰
Fuente: OJS 2019/S 202-491262 (2019-10-15)