El objeto de esta contratación es el suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 nuevos destinados exclusivamente al personal de guardería fluvial y 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras, explotación de obras hidráulicas y servicios generales de la entidad pública Aguas de Galicia.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2019-07-31.
La contratación se publicó en 2019-06-25.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro, en la modalidad de arrendamiento y sin opción de compra, de flota de vehículos para la entidad pública empresarial Aguas de Galicia. Lotes
OH.788.398”
Título
Suministro, en la modalidad de arrendamiento y sin opción de compra, de flota de vehículos para la entidad pública empresarial Aguas de Galicia. Lotes
OH.788.398
Ver más
Productos/servicios: Automóviles para pasajeros📦
Breve descripción:
“El objeto de esta contratación es el suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 nuevos destinados exclusivamente al personal de guardería fluvial y 23...”
Breve descripción
El objeto de esta contratación es el suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 nuevos destinados exclusivamente al personal de guardería fluvial y 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras, explotación de obras hidráulicas y servicios generales de la entidad pública Aguas de Galicia.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 1 897 500 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 para la guardería fluvial de Aguas de Galicia OH.788.398.L1” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Vehículos todoterreno📦
Lugar de ejecución: Galicia🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“El lugar de ejecución de la prestación referida al objeto del suministro es la Comunidad Autónoma de Galicia.”
Descripción de la contratación:
“Suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 nuevos destinados al personal de guardería fluvial.” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Plazo de entrega de los vehículos
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de calidad (nombre): Equipamiento adicional de los vehículos
Criterio de calidad (ponderación): 11
Criterio de calidad (nombre): Criterios medioambientales
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Plazo de entrega de vehículos en sustitución
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): Red de talleres concertados en la Comunidad Autónoma de Galicia
Criterio de calidad (nombre): Lavado de los vehículos
Precio (ponderación): 49
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1 104 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de 36...”
Descripción de las renovaciones
Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de 36 meses.
Posibilidad de prórroga/s contractual/es por razones de interés público con incremento de gasto hasta un plazo máximo de 9 meses.
Ver más
Información complementaria:
“Presupuesto base de licitación:
— Importe neto, IVA excluido: 336 000,00 EUR. Importe total con IVA: 406 560,00 EUR,
— Valor estimado 1 104 000,00 EUR...”
Información complementaria
Presupuesto base de licitación:
— Importe neto, IVA excluido: 336 000,00 EUR. Importe total con IVA: 406 560,00 EUR,
— Valor estimado 1 104 000,00 EUR comprende: presupuesto de licitación (336 000,00 EUR), modificación/es contractual/es al alza previstas (48 000,00 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (576 000,00 EUR) y prórroga/s contractual/es por razones de interés público (144 000,00 EUR).
2️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de 23 vehículos tipo turismo para dirección facultativa de obras, explotación de infraestructuras hidráulicas y servicios generales de Aguas de...”
Título
Suministro de 23 vehículos tipo turismo para dirección facultativa de obras, explotación de infraestructuras hidráulicas y servicios generales de Aguas de Galicia OH.788.398 L2
Ver más Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Productos/servicios adicionales: Automóviles de turismo📦
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“El lugar de ejecución de la prestación referida al objeto del suministro es en la Comunidad Autónoma de Galicia.”
Descripción de la contratación:
“El objeto de esta contratación es el suministro de 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras,...”
Descripción de la contratación
El objeto de esta contratación es el suministro de 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras, explotación de obras hidráulicas y servicios generales de la entidad pública Aguas de Galicia.
Ver más Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 793 500 💰
Descripción
Información complementaria:
“— Presupuesto base de licitación:
Importe neto, IVA excluido: 276 000,00 EUR. Importe total con IVA: 333 960,00 EUR.
— Valor estimado 793 500,00 EUR...”
Información complementaria
— Presupuesto base de licitación:
Importe neto, IVA excluido: 276 000,00 EUR. Importe total con IVA: 333 960,00 EUR.
— Valor estimado 793 500,00 EUR comprende: presupuesto de licitación (276 000,00 EUR), prórroga/s contractual/es ordinaria/s prevista/s (414 000,00 EUR) y prórroga/s contractual/es por razones de interés público (103 500,00 EUR).
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Las que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles.” Condiciones de participación
“El importe que deberá alcanzar será igual o superior al 15 % del presupuesto base de licitación sin IVA del lote al que se licita o, de concurrir a los 2...”
El importe que deberá alcanzar será igual o superior al 15 % del presupuesto base de licitación sin IVA del lote al que se licita o, de concurrir a los 2 lotes, por importe igual o superior al 15 % resultante de la suma de los presupuestos base de licitación sin IVA de cada uno de los lotes a los que se licita. El importe mínimo se concreta en el siguiente:
— Lote 1: 50 400,00 EUR,
— Lote 2: 41 400,00 EUR,
— Lote 1 y lote 2: 91 800,00 EUR.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Relación de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años.”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Relación de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años.
Ver más Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional):
“El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, en el caso de presentarse a un lote, será igual o superior al 15 % del presupuesto base de...”
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional)
El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, en el caso de presentarse a un lote, será igual o superior al 15 % del presupuesto base de licitación sin IVA del lote al que se licita o, de concurrir a los 2 lotes, será igual o superior al 15 % resultante de la suma de los presupuestos base de licitación sin IVA de cada uno de los lotes a los que se licita. El importe mínimo se concreta en el siguiente:
— Lote 1: 50 400,00 EUR,
— Lote 2: 41 400,00 EUR,
— Lote 1 y lote 2: 91 800,00 EUR.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“1) Respeto y cumplimiento por el contratista de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con la...”
Condiciones de ejecución del contrato
1) Respeto y cumplimiento por el contratista de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación en el sector que corresponda en relación con la ejecución de la prestación objeto del contrato;
2) Disponibilidad por la empresa contratista de un plan de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con la normativa aplicable;
3) Presentación, a requerimiento de la administración contratante, de la documentación referida a la relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato junto con las condiciones de subcontratación o suministración que guarden una relación directa con el plazo de pago y a la justificación de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores dentro de los plazos legalmente establecidos.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2019-07-31
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: gallego 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 5
Condiciones de apertura de las ofertas: 2019-08-13
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Aguas de Galicia en la c/ Doctor Maceira, 18, bajo, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“La mesa de contratación procederá en acto publico a la apertura del sobre B conforme con lo indicado en este punto IV.2.7).”
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Información complementaria
“Contrato administrativo de suministro, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público...”
Contrato administrativo de suministro, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).Tramitación ordinaria de la licitación.
Perfil de contratante: también se tendrá acceso al perfil de contratante desde la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a través de http://xunta.gal y https://sede.xunta.gal, Portal de transparencia de Galicia en la web https://transparencia.xunta.gal y Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interés a las plataformas de contratación de las comunidades autónomas y en la página web http://augasdegalicia.xunta.gal/
Codificación del objeto del contrato: CPA-Reglamento CE número 451/2008: C.29.10
Condiciones de participación: capacidad jurídica y de obrar, representación en su caso, no estar incurso en prohibición para contratar y los demás requisitos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el PCAP.
Oferta: en la presente contratación subdividida en 2 lotes, podrá ofertarse a un lote o a la totalidad de los lotes, sin limitación en el número de lotes que pueden adjudicarse a un licitador. En relación con cada lote, cada interesado deberá presentar solo una oferta respeto de la totalidad de la prestación objeto del lote o de cada uno de los lotes a que licite.
Envío de las proposiciones por correo: se podrán enviar las proposiciones por correo certificado en la oficina de Correos (será requisito indispensable que se trate de una oficina de correos prestadora del servicio postal universal), dentro del plazo de admisión en los días y horas hábiles de la oficina de Correos, siempre que el licitador justifique la fecha de imposición del envío en dicha oficina y anuncie a Aguas de Galicia la remisión de la oferta mediante correo electrónico, fax, burofax, télex o telegrama en el mismo día.
El régimen de funcionamiento de la Mesa de Contratación será el previsto en el PCAP; apertura del sobre A: tendrá lugar en acto previo la comprobación de la documentación general según se especifica en el PCAP; apertura y valoración del contenido de los sobres B: la apertura del sobre B y su valoración se realizará en la fecha indicada en el punto IV.2.7). En caso de que los actos públicos de apertura de las ofertas se modificasen se harán públicas las nuevas fechas en el perfil de contratante. El plazo durante el que se estará obligado a mantener la oferta será el indicado en el punto IV.2.6), a contar a partir de la apertura de las proposiciones.
Modificaciones contractuales previstas: se establece en el contrato la posibilidad de eventuales modificaciones previstas en los términos expresados en el PCAP.
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, TACGAL (recurso especial en materia de contratación); Juzgado Contencioso-Administrativo de...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, TACGAL (recurso especial en materia de contratación); Juzgado Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“C/ Raxeira, 52, 2º (TACGAL); edificio Juzgados, polígono Fontiñas, c/ Viena, s/n (Juzgado Contencioso-Administrativo)”
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15781, 15703
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 881995481 / 981540463📞
Correo electrónico: tacgal@xunta.gal📧
Fax: +34 881995485 / 981540464 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Información relativa a los procedimientos de recursos
A) Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo.
Se podrá...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Información relativa a los procedimientos de recursos
A) Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo.
Se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de quince días hábiles, a contar en los términos expresados en el artículo 50.1 a) o b), según corresponda, de la LCSP.
De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Aguas de Galicia
Dirección postal: C/ Doctor Maceira, 18, bajo
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15706
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 981957401📞
Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal📧
Fax: +34 981957403 📠
Fuente: OJS 2019/S 123-299839 (2019-06-25)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-01-03) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Augas de Galicia
Dirección postal: C/ Doctor Maceira, 18, bajo
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro, en la modalidad de arrendamiento y sin opción de compra, de flota de vehículos para la entidad pública empresarial Augas de Galicia. Lotes
OH.788.398”
Título
Suministro, en la modalidad de arrendamiento y sin opción de compra, de flota de vehículos para la entidad pública empresarial Augas de Galicia. Lotes
OH.788.398
Ver más
Breve descripción:
“El objeto de esta contratación es el suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 nuevos destinados exclusivamente al personal de guardería fluvial y 23...”
Breve descripción
El objeto de esta contratación es el suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 nuevos destinados exclusivamente al personal de guardería fluvial y 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras, explotación de obras hidráulicas y servicios generales de la entidad pública Augas de Galicia.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 414 384 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Alcance de la contratación
Título:
“Contrato de suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 para la guardería fluvial de Augas de Galicia. OH.788.398.L1” Descripción
Información complementaria: Plazo de ejecución 24 meses.
Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de 23 vehículos tipo turismo para dirección facultativa de obras, explotación de infraestructuras hidráulicas y servicios generales de Augas de...”
Título
Suministro de 23 vehículos tipo turismo para dirección facultativa de obras, explotación de infraestructuras hidráulicas y servicios generales de Augas de Galicia. OH.788.398 L2
Ver más Descripción
Descripción de la contratación:
“El objeto de esta contratación es el suministro de 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras,...”
Descripción de la contratación
El objeto de esta contratación es el suministro de 23 vehículos tipo turismo nuevos destinados exclusivamente al personal de dirección facultativa de obras, explotación de obras hidráulicas y servicios generales de la entidad pública Augas de Galicia.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2019/S 123-299839
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Contrato de suministro de 28 vehículos tipo todoterreno 4x4 para la guardería fluvial de Augas de Galicia. OH.788.398.L1”
Fecha de celebración del contrato: 2019-12-30 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Empresa Monforte, S. A.
Dirección postal: Poligono de Louzaneta As Arrieiras, Cotón de Arriba, 2
Ciudad postal: Lugo
Código postal: 27297
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 982292900📞
Correo electrónico: renting.licitaciones@monbus.es📧
Fax: +34 982810508 📠
Región: Lugo🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 104 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 258 720 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Suministro de 23 vehículos tipo turismo para dirección facultativa de obras, explotación de infraestructuras hidráulicas y servicios generales de Augas de...”
Título
Suministro de 23 vehículos tipo turismo para dirección facultativa de obras, explotación de infraestructuras hidráulicas y servicios generales de Augas de Galicia. OH.788.398 L2
Ver más Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Nombre y dirección del contratista
Dirección postal: Polígono de Louzaneta As Arrieiras, Cotón de Arriba, 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 793 500 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 155 664 💰
“Adjudicación de los contratos L1 y L2: se acordó el 29.11.2019 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el...”
Adjudicación de los contratos L1 y L2: se acordó el 29.11.2019 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en aplicación de estos se seleccionó la mejor oferta como resultado de la valoración global de las valoraciones admitidas.
Publicación del anuncio de licitación: DOUE indicado en el punto IV.2.1) y en la plataforma de Contratos Públicos de Galicia dentro del perfil de contratante el 25.6.2019.
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia -TACGal (recurso especial en materia de contratación); Juzgado Contencioso-Administrativo de...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia -TACGal (recurso especial en materia de contratación); Juzgado Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“Rúa Raxeira, 52, 2º (TACGal); edificio Juzgados, Polígono Fontiñas, c/ Viena, s/n (Juzgado Contencioso-Administrativo)” Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“— Recurso especial en materia de contratación: 30 días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio o 6 meses desde la fecha de formalización del...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
— Recurso especial en materia de contratación: 30 días desde el siguiente al de la publicación de este anuncio o 6 meses desde la fecha de formalización del contrato, en los términos expresados en el artículo 50.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público,
— Recurso contencioso-administrativo: 2 meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Augas de Galicia
Fuente: OJS 2020/S 004-004390 (2020-01-03)