Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (seis lotes)
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (seis lotes).
PlazoEl plazo para la recepción de ofertas era de 2020-12-10. La contratación se publicó en 2020-11-17.
ProveedoresLos siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
- • Imesapi S.A
- • Imesapi S.A.
- • INESCO S.A
- • INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.
- • Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. - CHM, Obras e Infraestructuras, S.A.
- • UTE EULEN, S.A.- ANDRIALA, S.L.
- • UTE INGENIERIA, OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA S.L.- JARYPARK
- • UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A.-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
- • UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.
- • VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.
- • Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil › Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Historial de adquisiciones
Anuncio de licitación (2020-11-17)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Número de referencia: 131/2020/14011
Breve descripción:
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Obras
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Código CPV adicional: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Madrid 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Dirección postal: C/ Montalbán, 1
Código postal: 28014
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.madrid.es 🌏
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es 📧
Teléfono: +34 915885346 📞
Fax: +34 915880115 📠
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d95S3e%2F2oK%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2020-11-17 📅
Fecha límite de presentación: 2020-12-10 📅
Fecha de publicación: 2020-11-20 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2020/S 227-555463
Número del DO-S: 227
Información complementaria
Descripción
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 35950413.2 EUR 💰
Número máximo de lotes adjudicados a un solo licitador: 6
Número máximo de lotes por licitador: 1
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (seis distritos)
Número de lote: 1
Breve descripción:
Duración: 48 meses
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (siete distritos)
Número de lote: 2
Breve descripción:
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (zona sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (ocho distritos)
Número de lote: 3
Breve descripción:
Título del lote: Gestión del agua. Lote 4: remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales
Número de lote: 4
Breve descripción:
Título del lote: Gestión del agua. Lote 5. depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares
Número de lote: 5
Breve descripción:
Título del lote: Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos
Número de lote: 6
Breve descripción:
Valor estimado sin IVA: 5537190.08 EUR 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 23:59
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 2 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2020-12-21 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:30
Lugar: Sesión a distancia/entorno digital.
Datos de dirección:
— calle:
— código postal: 28014,
— población:
— país: ESPAÑA.
Información complementaria: Descripción
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): A.1. conocimiento del ámbito del lote
Criterio de calidad (ponderación): 6
Criterio de calidad (nombre): A.2. propuesta de ejecución de la fase previa
Criterio de calidad (ponderación): 4
Criterio de calidad (nombre): A.3. procedimiento operativo de ejecución
Criterio de calidad (ponderación): 7
Criterio de calidad (nombre): A.4. propuesta de ejecución de la fase final
Criterio de calidad (ponderación): 3
Criterio de coste (nombre): B.1. proposición económica
Criterio de coste (ponderación): 60
Criterio de coste (nombre): B.2. medidas de información y difusión de las obras
Criterio de coste (ponderación): 4
Criterio de coste (nombre): B.3. experiencia adicional jefe de obra
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): B.4. medidas de ahorro energético
B.5. ampliación del plazo de garantía
Criterio de coste (ponderación): 6
Criterio de calidad (nombre): A.1.conocimiento del ámbito del lote
A.1. conocimiento del ámbito del lote 4
A.2. propuesta de ejecución de la fase previa: lote 4
A.3. procedimiento operativo de ejecución: lote 4
A.4. propuesta de ejecución de la fase final: lote 4
A.1.conocimiento del ámbito del lote 5
A.2. propuesta de ejecución de la fase previa: lote 5
A.3. procedimiento operativo de ejecución: lote 5
A.4. propuesta de ejecución de la fase final: lote 5
A.1. conocimiento del ámbito del lote 6
A.2. propuesta de ejecución de la fase previa: lote 6
A.3. procedimiento operativo de ejecución: lote 6
A.4. propuesta de ejecución de la fase final: lote 6
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: P2807900B
Contacto
Punto de contacto: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d95S3e%2F2oK%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D 🌏
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28005
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 915885346 📞
Correo electrónico: tribunalcontratacion@madrid.org 📧
Fax: +034 917206347 📠
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Igual que: Órgano de revisión
Fuente: OJS 2020/S 227-555463 (2020-11-17)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Número de referencia: 131/2020/14011
Breve descripción:
Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (seis lotes).
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Obras
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Código CPV adicional: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Madrid 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Dirección postal: C/ Montalbán, 1
Código postal: 28014
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.madrid.es 🌏
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es 📧
Teléfono: +34 915885346 📞
Fax: +34 915880115 📠
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d95S3e%2F2oK%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2020-11-17 📅
Fecha límite de presentación: 2020-12-10 📅
Fecha de publicación: 2020-11-20 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2020/S 227-555463
Número del DO-S: 227
Información complementaria
Descripción
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 35950413.2 EUR 💰
Número máximo de lotes adjudicados a un solo licitador: 6
Número máximo de lotes por licitador: 1
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (seis distritos)
Número de lote: 1
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (seis distritos).
Valor estimado sin IVA: 6033057.83 EUR 💰
Duración: 48 meses
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (siete distritos)
Número de lote: 2
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (siete distritos).
Valor estimado sin IVA: 6694214.88 EUR 💰
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (zona sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (ocho distritos)
Número de lote: 3
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (zona sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (ocho distritos).
Valor estimado sin IVA: 7851239.67 EUR 💰
Título del lote: Gestión del agua. Lote 4: remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales
Número de lote: 4
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 4: remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Valor estimado sin IVA: 4380165.29 EUR 💰
Título del lote: Gestión del agua. Lote 5. depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares
Número de lote: 5
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 5. depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERAR para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.
Valor estimado sin IVA: 5454545.45 EUR 💰
Título del lote: Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos
Número de lote: 6
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos.
Ver más
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Consideraciones de tipo social. Descripción: según lo estipulado en el apartado 15 del anexo I de cada uno de los lotes.
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 23:59
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 2 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2020-12-21 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:30
Lugar: Sesión a distancia/entorno digital.
Datos de dirección:
— calle:
— código postal: 28014,
— población:
— país: ESPAÑA.
Información complementaria: Descripción
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): A.1. conocimiento del ámbito del lote
Criterio de calidad (ponderación): 6
Criterio de calidad (nombre): A.2. propuesta de ejecución de la fase previa
Criterio de calidad (ponderación): 4
Criterio de calidad (nombre): A.3. procedimiento operativo de ejecución
Criterio de calidad (ponderación): 7
Criterio de calidad (nombre): A.4. propuesta de ejecución de la fase final
Criterio de calidad (ponderación): 3
Criterio de coste (nombre): B.1. proposición económica
Criterio de coste (ponderación): 60
Criterio de coste (nombre): B.2. medidas de información y difusión de las obras
Criterio de coste (ponderación): 4
Criterio de coste (nombre): B.3. experiencia adicional jefe de obra
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): B.4. medidas de ahorro energético
B.5. ampliación del plazo de garantía
Criterio de coste (ponderación): 6
Criterio de calidad (nombre): A.1.conocimiento del ámbito del lote
A.1. conocimiento del ámbito del lote 4
A.2. propuesta de ejecución de la fase previa: lote 4
A.3. procedimiento operativo de ejecución: lote 4
A.4. propuesta de ejecución de la fase final: lote 4
A.1.conocimiento del ámbito del lote 5
A.2. propuesta de ejecución de la fase previa: lote 5
A.3. procedimiento operativo de ejecución: lote 5
A.4. propuesta de ejecución de la fase final: lote 5
A.1. conocimiento del ámbito del lote 6
A.2. propuesta de ejecución de la fase previa: lote 6
A.3. procedimiento operativo de ejecución: lote 6
A.4. propuesta de ejecución de la fase final: lote 6
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: P2807900B
Contacto
Punto de contacto: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d95S3e%2F2oK%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D 🌏
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28005
País: España 🇪🇸
Teléfono: +034 915885346 📞
Correo electrónico: tribunalcontratacion@madrid.org 📧
Fax: +034 917206347 📠
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Igual que: Órgano de revisión
Fuente: OJS 2020/S 227-555463 (2020-11-17)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-09-16)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Dirección postal: Montalbán, 1
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-16 📅
Fecha de publicación: 2021-09-21 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 183-475029
Se refiere al anuncio: 2020/S 227-555463
Número del DO-S: 183
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).
Breve descripción:
Breve descripción:
Breve descripción:
Breve descripción:
Breve descripción:
Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa
A.3 Procedimiento operativo de ejecución
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final
Criterio de coste (nombre): B.1. Proposición económica
B.2. Medidas de información y difusión de las obras
B.3. Experiencia adicional Jefe de Obra
B.4 Medidas de ahorro energético
B.5 Ampliación del plazo de garantía
B.1.- Proposición económica
B.1.-Proposición económica
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote 4
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 4
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 4
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 4
Criterio de coste (nombre): B.1.Proposición económica
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 5
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 5
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 5
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 5
Criterio de coste (nombre): B.1.- Proposicion económica
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 6
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 6
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 6
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 6
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-11 📅
Nombre: Ute eulen, s.a.- andriala, s.l.
Dirección postal: Valle de Tobalina
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28021
País: España 🇪🇸
Comunidad de Madrid 🏙️
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 14
Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8-5ª planta
Fuente: OJS 2021/S 183-475029 (2021-09-16)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Dirección postal: Montalbán, 1
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-16 📅
Fecha de publicación: 2021-09-21 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 183-475029
Se refiere al anuncio: 2020/S 227-555463
Número del DO-S: 183
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distritos).
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distritos).
Título del lote: Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Título del lote: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.
Título del lote: Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos.
Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa
A.3 Procedimiento operativo de ejecución
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final
Criterio de coste (nombre): B.1. Proposición económica
B.2. Medidas de información y difusión de las obras
B.3. Experiencia adicional Jefe de Obra
B.4 Medidas de ahorro energético
B.5 Ampliación del plazo de garantía
B.1.- Proposición económica
B.1.-Proposición económica
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote 4
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 4
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 4
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 4
Criterio de coste (nombre): B.1.Proposición económica
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 5
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 5
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 5
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 5
Criterio de coste (nombre): B.1.- Proposicion económica
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 6
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 6
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 6
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 6
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-11 📅
Nombre: Ute eulen, s.a.- andriala, s.l.
Dirección postal: Valle de Tobalina
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28021
País: España 🇪🇸
Comunidad de Madrid 🏙️
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 14
Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8-5ª planta
Fuente: OJS 2021/S 183-475029 (2021-09-16)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-09-21)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-21 📅
Fecha de publicación: 2021-09-24 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 186-480810
Número del DO-S: 186
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-09-14 📅
Nombre: Valoriza servicios medioambientales, s.a.- constructora san jose, s.a.-el ejidillo viveros integrales, s.l.
Dirección postal: Juan Esplandiú, 11-13
Código postal: 28007
País: Madrid 🏙️
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 15
Fuente: OJS 2021/S 186-480810 (2021-09-21)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-21 📅
Fecha de publicación: 2021-09-24 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 186-480810
Número del DO-S: 186
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-09-14 📅
Nombre: Valoriza servicios medioambientales, s.a.- constructora san jose, s.a.-el ejidillo viveros integrales, s.l.
Dirección postal: Juan Esplandiú, 11-13
Código postal: 28007
País: Madrid 🏙️
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 15
Fuente: OJS 2021/S 186-480810 (2021-09-21)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-09-28)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-28 📅
Fecha de publicación: 2021-10-01 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 191-493770
Número del DO-S: 191
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-10 📅
Nombre: Ingeniería, obras y tecnología europea, s.l.
Número de registro nacional: B40250672
Dirección postal: Valdemorillo, 87,
Ciudad postal: Alcorcón
Código postal: 28925
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Fuente: OJS 2021/S 191-493770 (2021-09-28)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-28 📅
Fecha de publicación: 2021-10-01 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 191-493770
Número del DO-S: 191
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-10 📅
Nombre: Ingeniería, obras y tecnología europea, s.l.
Número de registro nacional: B40250672
Dirección postal: Valdemorillo, 87,
Ciudad postal: Alcorcón
Código postal: 28925
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Fuente: OJS 2021/S 191-493770 (2021-09-28)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-10-04)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-10-04 📅
Fecha de publicación: 2021-10-08 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 196-507384
Número del DO-S: 196
Adjudicación del contrato
Nombre: Imesapi S.A.
Número de registro nacional: A28010478
Dirección postal: Ramón y Cajal, 107
Código postal: 28043
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 10
Fuente: OJS 2021/S 196-507384 (2021-10-04)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-10-04 📅
Fecha de publicación: 2021-10-08 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 196-507384
Número del DO-S: 196
Adjudicación del contrato
Nombre: Imesapi S.A.
Número de registro nacional: A28010478
Dirección postal: Ramón y Cajal, 107
Código postal: 28043
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 10
Fuente: OJS 2021/S 196-507384 (2021-10-04)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-10-08)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-10-08 📅
Fecha de publicación: 2021-10-13 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 199-518101
Número del DO-S: 199
Adjudicación del contrato
Nombre: Inesco s.a
Número de registro nacional: A78315850
Dirección postal: Ochandiano, 14-Edifico 16-Planta 1
Código postal: 28023
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 11
Fuente: OJS 2021/S 199-518101 (2021-10-08)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-10-08 📅
Fecha de publicación: 2021-10-13 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 199-518101
Número del DO-S: 199
Adjudicación del contrato
Nombre: Inesco s.a
Número de registro nacional: A78315850
Dirección postal: Ochandiano, 14-Edifico 16-Planta 1
Código postal: 28023
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 11
Fuente: OJS 2021/S 199-518101 (2021-10-08)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-10-13)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-10-13 📅
Fecha de publicación: 2021-10-18 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 202-526629
Número del DO-S: 202
Adjudicación del contrato
Nombre: Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. - CHM, Obras e Infraestructuras, S.A.
Número de registro nacional: U00000000
Dirección postal: Juan Hurtado de Mendoza, 13
Código postal: 28036
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Fuente: OJS 2021/S 202-526629 (2021-10-13)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-10-13 📅
Fecha de publicación: 2021-10-18 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 202-526629
Número del DO-S: 202
Adjudicación del contrato
Nombre: Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. - CHM, Obras e Infraestructuras, S.A.
Número de registro nacional: U00000000
Dirección postal: Juan Hurtado de Mendoza, 13
Código postal: 28036
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Fuente: OJS 2021/S 202-526629 (2021-10-13)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2022-08-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia
Procedimiento
Criterios de adjudicación
No procede
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-08-30 📅
Fecha de publicación: 2022-09-02 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 169-475937
Se refiere al anuncio: 2021/S 183-475029
Número del DO-S: 169
Fuente: OJS 2022/S 169-475937 (2022-08-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia
Procedimiento
Criterios de adjudicación
No procede
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-08-30 📅
Fecha de publicación: 2022-09-02 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 169-475937
Se refiere al anuncio: 2021/S 183-475029
Número del DO-S: 169
Fuente: OJS 2022/S 169-475937 (2022-08-30)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-09-22 📅
Fecha de publicación: 2022-09-27 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525741
Se refiere al anuncio: 2021/S 186-480810
Fuente: OJS 2022/S 186-525741 (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-09-22 📅
Fecha de publicación: 2022-09-27 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525741
Se refiere al anuncio: 2021/S 186-480810
Fuente: OJS 2022/S 186-525741 (2022-09-22)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525742
Se refiere al anuncio: 2021/S 196-507384
Fuente: OJS 2022/S 186-525742 (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525742
Se refiere al anuncio: 2021/S 196-507384
Fuente: OJS 2022/S 186-525742 (2022-09-22)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525743
Se refiere al anuncio: 2021/S 202-526629
Fuente: OJS 2022/S 186-525743 (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525743
Se refiere al anuncio: 2021/S 202-526629
Fuente: OJS 2022/S 186-525743 (2022-09-22)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525744
Se refiere al anuncio: 2021/S 199-518101
Fuente: OJS 2022/S 186-525744 (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525744
Se refiere al anuncio: 2021/S 199-518101
Fuente: OJS 2022/S 186-525744 (2022-09-22)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525745
Se refiere al anuncio: 2021/S 191-493770
Fuente: OJS 2022/S 186-525745 (2022-09-22)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 186-525745
Se refiere al anuncio: 2021/S 191-493770
Fuente: OJS 2022/S 186-525745 (2022-09-22)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-08-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-08-30 📅
Fecha de publicación: 2023-09-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 169-531611
Autoridad contratante
Contacto
Punto de contacto: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lD5j36X2poGzz8fXU2i3eQ%3D%3D 🌏
Fuente: OJS 2023/S 169-531611 (2023-08-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5537190.08 EUR 💰
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-08-30 📅
Fecha de publicación: 2023-09-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 169-531611
Autoridad contratante
Contacto
Punto de contacto: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lD5j36X2poGzz8fXU2i3eQ%3D%3D 🌏
Fuente: OJS 2023/S 169-531611 (2023-08-30)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-09-25)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Ayuntamiento de madrid. área de gobierno de urbanismo, medio ambiente y movilidad
Dirección postal: Calle Montalban, 1
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-09-25 📅
Fecha de publicación: 2023-09-29 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 188-584533
Número del DO-S: 188
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distrito
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Madrid
Autoridad contratante
Contacto
Punto de contacto: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Dirección de internet: www.madrid.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Código postal: 28010
Teléfono: +34 917206346 📞
Fax: +34 917206347 📠
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
Dirección postal: Calle Montalbán, número 1, 7ª planta.
Ciudad postal: Madrid.
Código postal: 28014.
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 915885346 📞
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es 📧
Fax: +34 915880115 📠
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Dirección postal: Calle Montalbán, 1 - 7ª planta
Código postal: 28014
Fuente: OJS 2023/S 188-584533 (2023-09-25)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 7851239.67 EUR 💰
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Ayuntamiento de madrid. área de gobierno de urbanismo, medio ambiente y movilidad
Dirección postal: Calle Montalban, 1
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-09-25 📅
Fecha de publicación: 2023-09-29 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 188-584533
Número del DO-S: 188
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distrito
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Madrid
Autoridad contratante
Contacto
Punto de contacto: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Dirección de internet: www.madrid.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Código postal: 28010
Teléfono: +34 917206346 📞
Fax: +34 917206347 📠
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
Dirección postal: Calle Montalbán, número 1, 7ª planta.
Ciudad postal: Madrid.
Código postal: 28014.
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 915885346 📞
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es 📧
Fax: +34 915880115 📠
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Dirección postal: Calle Montalbán, 1 - 7ª planta
Código postal: 28014
Fuente: OJS 2023/S 188-584533 (2023-09-25)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-09-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-09-29 📅
Fecha de publicación: 2023-10-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 191-596862
Información complementaria
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
Fuente: OJS 2023/S 191-596862 (2023-09-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6694214.88 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-09-29 📅
Fecha de publicación: 2023-10-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 191-596862
Información complementaria
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
Fuente: OJS 2023/S 191-596862 (2023-09-29)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-10-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-10-05 📅
Fecha de publicación: 2023-10-10 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 195-610197
Número del DO-S: 195
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Breve descripción:
Adjudicación del contrato
Nombre: Imesapi S.A
Fuente: OJS 2023/S 195-610197 (2023-10-05)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 4380165.29 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-10-05 📅
Fecha de publicación: 2023-10-10 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 195-610197
Número del DO-S: 195
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Adjudicación del contrato
Nombre: Imesapi S.A
Fuente: OJS 2023/S 195-610197 (2023-10-05)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-10-10)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-10-10 📅
Fecha de publicación: 2023-10-13 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 198-622470
Número del DO-S: 198
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares
Breve descripción:
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 5454545.45 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-10-10 📅
Fecha de publicación: 2023-10-13 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 198-622470
Número del DO-S: 198
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares
Breve descripción:
Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares
Fuente: OJS 2023/S 198-622470 (2023-10-10)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-10-13)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-10-13 📅
Fecha de publicación: 2023-10-18 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 201-631599
Número del DO-S: 201
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos)
Breve descripción:
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 6033057.83 EUR 💰
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-10-13 📅
Fecha de publicación: 2023-10-18 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 201-631599
Número del DO-S: 201
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos)
Breve descripción:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos)
Fuente: OJS 2023/S 201-631599 (2023-10-13)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-12-01)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)
Número de referencia:
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6694214.88 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6694214.88 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Identificador interno:
Título: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)
Valor estimado sin IVA: 6694214.88 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Lugar de ejecución: Madrid 🏙️
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.- Proposición económica.
Criterio de calidad (ponderación): 60
Criterio de calidad (nombre): B.2. Medidas de información y difusión de las obras.
Criterio de calidad (ponderación): 4
Criterio de calidad (nombre): B.3. Experiencia adicional Jefe de Obra.
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): B.4 Medidas de ahorro energético.
B.5 Ampliación del plazo de garantía.
Criterio de calidad (ponderación): 6
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución.
Criterio de calidad (ponderación): 7
Criterio de calidad (nombre): A.4 Propuesta de ejecución de la fase final.
Criterio de calidad (ponderación): 3
Título
Número de identificación del lote:
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores ✅
Criterios de adjudicación
Tipo de ponderación: Ponderación (puntos, exacto)
Adjudicación del contrato
Se adjudica un contrato/lote ✅
Número de identificación del lote:
Número de contrato:
Fecha de celebración del contrato: 2021-09-14 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 8 100 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute valoriza servicios medioambientales, s.a.- constructora san jose, s.a.-el ejidillo viveros integrales, s.l.
Número de registro nacional:
Dirección postal: Juan Esplandiú, 11-13
Código postal: 28007
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: licitaciones.vsm@sacyr.com 📧
Teléfono: +034 914434200 📞
Nacionalidad del titular: España 🇪🇸
Tamaño del operador económico: Gran empresa
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Número de registro nacional:
Dirección postal: Montalbán, 1
Código postal: 28014
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es 📧
Teléfono: +34 915885346 📞
URL: http://www.madrid.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lD5j36X2poGzz8fXU2i3eQ%3D%3D 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Medio ambiente
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 480810-2021
Fuente: OJS 2023/S 233-734755 (2023-12-01)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)
Número de referencia:
131/2020/14011
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Obras de ingeniería y trabajos de construcción 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6694214.88 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6694214.88 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Identificador interno:
2
Título: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)
Valor estimado sin IVA: 6694214.88 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 2 (Zona noreste): correspondería a los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas (7 distritos)
País: España 🇪🇸
Lugar de ejecución: Madrid 🏙️
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.- Proposición económica.
Criterio de calidad (ponderación): 60
Criterio de calidad (nombre): B.2. Medidas de información y difusión de las obras.
Criterio de calidad (ponderación): 4
Criterio de calidad (nombre): B.3. Experiencia adicional Jefe de Obra.
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): B.4 Medidas de ahorro energético.
B.5 Ampliación del plazo de garantía.
Criterio de calidad (ponderación): 6
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución.
Criterio de calidad (ponderación): 7
Criterio de calidad (nombre): A.4 Propuesta de ejecución de la fase final.
Criterio de calidad (ponderación): 3
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0002
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores ✅
Criterios de adjudicación
Tipo de ponderación: Ponderación (puntos, exacto)
Adjudicación del contrato
Se adjudica un contrato/lote ✅
Número de identificación del lote:
LOT-0002
Número de contrato:
131/2020/14011 Lote 2
Fecha de celebración del contrato: 2021-09-14 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 8 100 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0002
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0002
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute valoriza servicios medioambientales, s.a.- constructora san jose, s.a.-el ejidillo viveros integrales, s.l.
Número de registro nacional:
259767
Dirección postal: Juan Esplandiú, 11-13
Código postal: 28007
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: licitaciones.vsm@sacyr.com 📧
Teléfono: +034 914434200 📞
Nacionalidad del titular: España 🇪🇸
Tamaño del operador económico: Gran empresa
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Número de registro nacional:
31606260204386
Dirección postal: Montalbán, 1
Código postal: 28014
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es 📧
Teléfono: +34 915885346 📞
URL: http://www.madrid.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lD5j36X2poGzz8fXU2i3eQ%3D%3D 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Medio ambiente
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
PROCEDURE
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 480810-2021
Fuente: OJS 2023/S 233-734755 (2023-12-01)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-12-04)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6033057.83 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6033057.83 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Identificador interno:
Título: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).
Valor estimado sin IVA: 6033057.83 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Criterio de calidad (nombre): B.1. Proposición económica.
Título
Número de identificación del lote:
Adjudicación del contrato
Número de contrato:
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-11 📅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 7299999.97 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute eulen, s.a.- andriala, s.l.
Número de registro nacional:
Dirección postal: Valle de Tobalina
Código postal: 28021
Correo electrónico: licitaciones.centro@eulen.com 📧
Teléfono: +034 916310900 📞
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 475029-2021
Fuente: OJS 2023/S 235-740954 (2023-12-04)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6033057.83 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6033057.83 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Identificador interno:
1
Título: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).
Valor estimado sin IVA: 6033057.83 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 1 (Zona noroeste): distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca y Latina (6 distritos).
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1. Proposición económica.
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0001
Adjudicación del contrato
LOT-0001
Número de contrato:
131/2020/14011 Lote 1
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-11 📅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 7299999.97 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0001
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0001
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute eulen, s.a.- andriala, s.l.
Número de registro nacional:
U06826648
Dirección postal: Valle de Tobalina
Código postal: 28021
Correo electrónico: licitaciones.centro@eulen.com 📧
Teléfono: +034 916310900 📞
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
PROCEDURE
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 475029-2021
Fuente: OJS 2023/S 235-740954 (2023-12-04)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-12-13)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 5454545.45 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 5454545.45 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Identificador interno:
Título: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.
Valor estimado sin IVA: 5454545.45 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Criterio de calidad (nombre): B.1.- Proposicion económica.
A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 5.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 5.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 5.
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 5.
Título
Número de identificación del lote:
Adjudicación del contrato
Número de contrato:
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 600 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute mantenimiento de infraestructura, s.a.-chm obras e infraestructuras, s.a
Número de registro nacional:
Dirección postal: Juan Hurtado de Mendoza, 13
Código postal: 28036
Correo electrónico: matinsa@fcc.es 📧
Teléfono: +034 913439000 📞
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 526629-2021
Fuente: OJS 2023/S 241-756382 (2023-12-13)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 5454545.45 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 5454545.45 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Identificador interno:
5
Título: Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.
Valor estimado sin IVA: 5454545.45 EUR 💰
Descripción de la contratación:
Gestión del agua. Lote 5. Depuración de aguas incluyendo las actuaciones que afecten a tratamientos terciarios de las ERARs para la reutilización de aguas. Obras en el ámbito del río Manzanares.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.- Proposicion económica.
A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 5.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 5.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 5.
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 5.
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0005
Adjudicación del contrato
LOT-0005
Número de contrato:
131/2020/14011 Lote 5
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 600 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0005
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0005
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute mantenimiento de infraestructura, s.a.-chm obras e infraestructuras, s.a
Número de registro nacional:
259835
Dirección postal: Juan Hurtado de Mendoza, 13
Código postal: 28036
Correo electrónico: matinsa@fcc.es 📧
Teléfono: +034 913439000 📞
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
PROCEDURE
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 526629-2021
Fuente: OJS 2023/S 241-756382 (2023-12-13)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-06)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6694214.88 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6694214.88 EUR 💰
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 8 100 000 EUR 💰
Nombre y dirección del contratista
Región: Madrid 🏙️
Cambios
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Modificaciones basadas en cláusulas de revisión u opciones.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: ORG-0001
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2024/S 153-475955 (2024-08-06)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6694214.88 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6694214.88 EUR 💰
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6694214.88 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 8 100 000 EUR 💰
Nombre y dirección del contratista
Región: Madrid 🏙️
Cambios
Otra información adicional
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: ORG-0001
Nuevo valor
Texto:
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-06)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6033057.83 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6033057.83 EUR 💰
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 7299999.97 EUR 💰
Cambios
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Modificaciones basadas en cláusulas de revisión u opciones.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: ORG-0001
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2024/S 153-476068 (2024-08-06)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 6033057.83 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 6033057.83 EUR 💰
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 6033057.83 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 7299999.97 EUR 💰
Cambios
Otra información adicional
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: ORG-0001
Nuevo valor
Texto:
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-06)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 5454545.45 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 5454545.45 EUR 💰
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 600 000 EUR 💰
Cambios
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Modificaciones basadas en cláusulas de revisión u opciones.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: ORG-0001
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2024/S 153-476827 (2024-08-06)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 5454545.45 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 5454545.45 EUR 💰
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 5454545.45 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 600 000 EUR 💰
Cambios
Otra información adicional
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: ORG-0001
Nuevo valor
Texto:
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-12)
Objeto
Descripción
Identificador interno:
Título: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distritos).
Descripción de la contratación:
Número de identificación del lote:
Adjudicación del contrato
Número de contrato:
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-10 📅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 7851239.67 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 9 500 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute ingenieria, obras y tecnologia europea s.l.- jarypark
Número de registro nacional:
Dirección postal: Valdemorillo, 87,
Código postal: 28925
Ciudad postal: Alcorcón
Correo electrónico: bcarrera@iote.es 📧
Teléfono: 914857301 📞
Cambios
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2024/S 158-488634 (2024-08-12)
Objeto
Descripción
Identificador interno:
3
Título: Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distritos).
Descripción de la contratación:
Rehabilitación de zonas verdes. Lote 3 (Zona Sur): correspondería a los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Morataláz y Vicávaro (8 distritos).
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0003
Adjudicación del contrato
LOT-0003
Número de contrato:
131/2020/14011 Lote 3
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-10 📅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 7851239.67 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 9 500 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0003
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0003
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ute ingenieria, obras y tecnologia europea s.l.- jarypark
Número de registro nacional:
259855
Dirección postal: Valdemorillo, 87,
Código postal: 28925
Ciudad postal: Alcorcón
Correo electrónico: bcarrera@iote.es 📧
Teléfono: 914857301 📞
Cambios
Otra información adicional
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto:
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 7851239.67 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 7851239.67 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 7851239.67 EUR 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.-Proposición económica.
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 7851239.67 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 7851239.67 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 9 500 000 EUR 💰
Nombre y dirección del contratista
Tamaño del operador económico: Microempresa, pequeña empresa o mediana empresa
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 493770-2021
Fuente: OJS 2024/S 158-489601 (2024-08-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 7851239.67 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 7851239.67 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 7851239.67 EUR 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.-Proposición económica.
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 7851239.67 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 7851239.67 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 9 500 000 EUR 💰
Nombre y dirección del contratista
Tamaño del operador económico: Microempresa, pequeña empresa o mediana empresa
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
PROCEDURE
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 493770-2021
Fuente: OJS 2024/S 158-489601 (2024-08-12)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-12)
Objeto
Descripción
Identificador interno:
Título: Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Descripción de la contratación:
Número de identificación del lote:
Adjudicación del contrato
Número de contrato:
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 4380165.29 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 5 300 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Imesapi S.A.
Número de registro nacional:
Dirección postal: Ramón y Cajal, 107
Código postal: 28043
Correo electrónico: licitaciones@imesapi.es 📧
Teléfono: 917443900 📞
Cambios
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2024/S 158-489894 (2024-08-12)
Objeto
Descripción
Identificador interno:
4
Título: Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Descripción de la contratación:
Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0004
Adjudicación del contrato
LOT-0004
Número de contrato:
131/2020/14011 Lote 4
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 4380165.29 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 5 300 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0004
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0004
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Imesapi S.A.
Número de registro nacional:
A28010478
Dirección postal: Ramón y Cajal, 107
Código postal: 28043
Correo electrónico: licitaciones@imesapi.es 📧
Teléfono: 917443900 📞
Cambios
Otra información adicional
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto:
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-12)
Objeto
Descripción
Identificador interno:
Título: Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos.
Descripción de la contratación:
Título
Número de identificación del lote:
Adjudicación del contrato
Número de contrato:
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 5537190.08 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 700 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Inesco s.a
Número de registro nacional:
Dirección postal: Ochandiano, 14-Edifico 16-Planta 1
Código postal: 28023
Correo electrónico: gcabezas@inescoconstructora.es 📧
Teléfono: 915412613 📞
Cambios
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2024/S 158-489924 (2024-08-12)
Objeto
Descripción
Identificador interno:
6
Título: Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos.
Descripción de la contratación:
Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos.
Ver más
Número de identificación del lote:
LOT-0006
Adjudicación del contrato
LOT-0006
Número de contrato:
131/2020/14011 Lote 6
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor máximo del acuerdo marco: 5537190.08 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 700 000 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0006
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0006
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Inesco s.a
Número de registro nacional:
A78315850
Dirección postal: Ochandiano, 14-Edifico 16-Planta 1
Código postal: 28023
Correo electrónico: gcabezas@inescoconstructora.es 📧
Teléfono: 915412613 📞
Cambios
Otra información adicional
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto:
Modificación prevista en los pliegos, al haberse aprobado un nuevo cuadro de precios del año 2023, publicado con fecha 7 de junio de 2024, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización que resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco
Ver más
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 5537190.08 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 5537190.08 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 5537190.08 EUR 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 6.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 6.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 6.
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 6.
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 5537190.08 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 5537190.08 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 700 000 EUR 💰
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 518101-2021
Fuente: OJS 2024/S 158-490676 (2024-08-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 5537190.08 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 5537190.08 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 5537190.08 EUR 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): A.1.Conocimiento del ámbito del lote Lote 6.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 6.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 6.
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 6.
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 5537190.08 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 5537190.08 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 6 700 000 EUR 💰
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
PROCEDURE
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 518101-2021
Fuente: OJS 2024/S 158-490676 (2024-08-12)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-08-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 4380165.29 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 4380165.29 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 4380165.29 EUR 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.Proposición económica.
A.1.Conocimiento del ámbito del lote 4.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 4.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 4.
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 4.
Adjudicación del contrato
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 4380165.29 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 4380165.29 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 5 300 000 EUR 💰
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 507384-2021
Fuente: OJS 2024/S 158-490863 (2024-08-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): 4380165.29 EUR 💰
Valor máximo de los acuerdos marco del presente anuncio: 4380165.29 EUR 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más alta): 0 💰
Valor total de la contratación (IVA excluido) (oferta más baja): 0 💰
Descripción
Valor estimado sin IVA: 4380165.29 EUR 💰
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): B.1.Proposición económica.
A.1.Conocimiento del ámbito del lote 4.
A.2 Propuesta de ejecución de la fase previa Lote 4.
A.3 Procedimiento operativo de ejecución Lote 4.
A.4 Propuesta de ejecución de la fase final Lote 4.
Adjudicación del contrato
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Oferta más alta: 0 💰
Oferta más baja: 0 💰
Valor máximo del acuerdo marco: 4380165.29 EUR 💰
Nuevo valor estimado del acuerdo marco: 4380165.29 EUR 💰
Valor total del contrato/lote: 5 300 000 EUR 💰
Cambios
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección:
PROCEDURE
Otra información adicional
Principal motivo de la modificación: Información actualizada
Información sobre modificaciones
Versión del anuncio anterior que debe modificarse: 507384-2021
Fuente: OJS 2024/S 158-490863 (2024-08-12)
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
- Trabajos de construcción (>20 nuevas adquisiciones)