Acuerdo Marco para la ejecución de obras de urbanización y de infraestructuras (cuatro lotes)

Área de Gobierno de Obras y Equipamientos

Acuerdo Marco para la ejecución de obras de urbanización y de infraestructuras (cuatro lotes).

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2020-07-24. La contratación se publicó en 2020-06-19.

Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién?

¿Cómo?

¿dónde?

Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2020-06-19 Anuncio de licitación
2021-01-19 Anuncio de adjudicación de contrato
2021-01-25 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2020-06-19)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
Número de registro nacional: P2807900B
Dirección postal: C/ Alcalá, 45
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28014
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
Correo electrónico: ngestadmcontrat@madrid.es 📧
Región: Madrid 🏙️
URL: http://www.madrid.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzqTvj596R3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DHch0EjkjtyiEJrVRqloyA%3D%3D 🌏
URL de la herramienta de contratación: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzqTvj596R3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco para la ejecución de obras de urbanización y de infraestructuras (cuatro lotes) 711/2020/05971”
Productos/servicios: Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos 📦
Breve descripción:
“Acuerdo Marco para la ejecución de obras de urbanización y de infraestructuras (cuatro lotes).”
Valor estimado sin IVA: EUR 209 440 000 💰
Información sobre los lotes
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 4
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 1

1️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 1: ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Centro, Chamberí, Retiro y Arganzuela”
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Trabajos de pavimentación y asfaltado 📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de pavimentación de calles 📦
Lugar de ejecución: Madrid 🏙️
Descripción de la contratación:
“Lote 1: ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Centro, Chamberí, Retiro y Arganzuela.”
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria descriptiva de la organización de los trabajos
Criterio de calidad (ponderación): 22
Criterio de calidad (nombre): Plan de ahorro energético
Criterio de calidad (ponderación): 3
Criterio de coste (nombre): Ampliación del plazo de garantía de las obras
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Oferta económica
Criterio de coste (ponderación): 55
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación
Descripción
Descripción de las renovaciones: Prórroga: sí, 2 años conforme al art. 29 LCSP

2️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 2: ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera,...”    Ver más
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 2: ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera,...”    Ver más
Descripción de las renovaciones: Prórroga: sí, 2 años conforme al art. 29 LCSP.

3️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 3: ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Chamartín, Salamanca, Cuidad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro, San...”    Ver más
Título
Número de identificación del lote: 3
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 3: ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Chamartín, Salamanca, Cuidad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro, San...”    Ver más

4️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 4: ejecución de las obras de construcción de infraestructuras de todos los distritos de Madrid”
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos 📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de estructuras 📦
Descripción de la contratación:
“Lote 4: ejecución de las obras de construcción de infraestructuras de todos los distritos de Madrid.”

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones tipo social. Descripción: la empresa adjudicataria, con el fin de informar a los ciudadanos de las alteraciones que se produzcan como...”    Ver más

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-07-24 14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-07-31 09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sesión a distancia/entorno digital. Datos de dirección: — calle: sesión a distancia/entorno digital, — código postal: 28014, — población: sesión a...”    Ver más
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción

Información complementaria
Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28010
País: España 🇪🇸
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28010
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2020/S 120-290974 (2020-06-19)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-01-19)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 52 360 000 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 120-290974

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de contrato: 711/2020/5971-Lote4
Número de identificación del lote: 4
Título:
“Lote 4: ejecución de las obras de construcción de infraestructuras de todos los distritos de Madrid”
Fecha de celebración del contrato: 2021-01-18 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 14
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 14
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Acciona Construcción, S. A.
Número de registro nacional: A81638108
Dirección postal: Avenida de Europa, 18, Parque Empresarial La Moraleja
Ciudad postal: Alcobendas (Madrid)
País: España 🇪🇸
Región: Madrid 🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 52 360 000 💰
Fuente: OJS 2021/S 015-030028 (2021-01-19)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-01-25)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 157 080 000 💰
Título:
“Lote 1. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Centro, Chamberí, Retiro y Arganzuela”
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 1. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Centro, Chamberí, Retiro y Arganzuela.”
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 2. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera,...”    Ver más
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 2. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera,...”    Ver más
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 3. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Chamartín, Salamanca, Cuidad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro, San...”    Ver más
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 3. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Chamartín, Salamanca, Cuidad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro, San...”    Ver más
Alcance de la contratación
Título:
“Lote 4. Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras de todos los distritos de Madrid”
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 4. Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras de todos los distritos de Madrid.”

Adjudicación del contrato
Número de contrato: 711/2020/5971-Lote1
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Lote 1. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Centro, Chamberí, Retiro y Arganzuela”
Fecha de celebración del contrato: 2021-01-17 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 34
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 34
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Azvi, S. A. U. — Licuas, S. A.
Dirección postal: C/ Santiago de Compostela, 94
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28035
Región: España 🏙️
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 52 360 000 💰

2️⃣
Número de contrato: 711/2020/5971-Lote2
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Lote 2. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera,...”    Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2021-01-20 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 35
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 35
Nombre y dirección del contratista
Nombre:
“Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A. — Gestión y Ejecución de Obra Civil, S. A. U.”
Dirección postal: Avenida Ensanche de Vallecas, 44
Código postal: 28051
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 52 360 000 💰

3️⃣
Número de contrato: 711/2020/5971-Lote3
Número de identificación del lote: 3
Título:
“Lote 3. Ejecución de las obras de construcción de urbanización de los distritos: Chamartín, Salamanca, Cuidad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro, San...”    Ver más
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre:
“Pacsa Servicios Urbanos y del Medio Natural, S. L. — Obras y Servicios Taga, S. A.”
Número de registro nacional: B85187292
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 52 360 000 💰
Fuente: OJS 2021/S 020-043697 (2021-01-25)