Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de un Acuerdo Marco para la prestación del suministro de energía eléctrica que tramita la Central de Contratación
3781/2020”
Productos/servicios: Electricidad📦
Breve descripción:
“Conclusión de un Acuerdo Marco para la prestación del suministro de energía eléctrica que tramita la Central de Contratación.”
Valor estimado sin IVA: EUR 23903874.35 💰
Información sobre los lotes
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 7
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 7
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 2.0 A
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Electricidad📦
Lugar de ejecución: Castellón/Castelló🏙️
Descripción de la contratación: Tarifa 2.0 A.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Servicio postventa
Criterio de calidad (ponderación): 30
Criterio de coste (nombre): Plazos eventuales
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Precio de la energía
Criterio de coste (ponderación): 55
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1523343.78 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: Sin posibilidad de prórroga.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 2.0 dha
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 2.0 dha.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1472760.31 💰
3️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 2.1 A
Título
Número de identificación del lote: 3
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 2.1 A.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 384793.47 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 2.1 Dha
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 2.1 Dha.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 597518.32 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 3.0 A
Título
Número de identificación del lote: 5
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 3.0 A.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 5142925.15 💰
6️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 3.1 A
Título
Número de identificación del lote: 6
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 3.1 A.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 796564.93 💰
7️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tarifa 6.1 A
Título
Número de identificación del lote: 7
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 6.1 A.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 42041.67 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“— capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar,
— no estar incurso en incompatibilidades,
— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
— capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar,
— no estar incurso en incompatibilidades,
— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— cumplimiento con las obligaciones tributarias,
— títulos habilitantes: las empresas concursantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 54/1997 del sector eléctrico y posterior normativa que la sustituya o desarrolle, y estar inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, sección 2., como Empresas Comercializadoras.
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del lote/s a los que se presente el licitador. Forma de acreditación: mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u otro registro oficial en que deba estar inscrito.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Trabajos realizados. Descripción: experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Trabajos realizados. Descripción: experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en los últimos tres años. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado del lote/s, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del lote/s. Forma de acreditación: se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: el 100 % de la electricidad suministrada deberá proceder de fuentes renovables (E-FER) o de...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: el 100 % de la electricidad suministrada deberá proceder de fuentes renovables (E-FER) o de cogeneración de alto rendimiento (CCE-AR), tal como se define en la Directiva 2009/28/CE y la Directiva 2004/8/CE, respectivamente.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado:
“Dadas las circunstancias acontecidas en este año 2020, con la paralización de plazos a causa del estado de alarma debido a la crisis del coronavirus, y con...”
Procedimiento acelerado
Dadas las circunstancias acontecidas en este año 2020, con la paralización de plazos a causa del estado de alarma debido a la crisis del coronavirus, y con la consecuente dificultad por parte de las entidades adheridas de actualizar sus datos de consumo en el plazo que se estableció para el efecto, no es viable la tramitación de la contratación antes de final del contrato anterior. Por otro lado, la contratación posterior a la fecha de 31 de diciembre, perjudicaría a las entidades adheridas con facturación extrajudicial, con el perjuicio económico que ocasionaría a unas entidades municipales muy castigadas por la crisis sanitaria y económica.
Ver más Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-12-09
18:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-12-14
11:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Diputación Provincial de Castellón.
Datos de dirección:
— calle: Plaza Las Aulas, 7,
— código postal: 12001,
— población: Castellón,
— país: ESPAÑA.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2020/S 230-566365 (2020-11-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-01-22) Autoridad contratante Nombre y dirección
Dirección postal: Plaza las Aulas, 7
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 14 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Servicio posventa
Alcance de la contratación
Título: Tarifa 2.0 DHA
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 2.0 DHA.
Alcance de la contratación
Título: Tarifa 2.1 DHA
Descripción
Descripción de la contratación: Tarifa 2.1 DHA.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 230-566365
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: C 3781 2020
Número de identificación del lote: 1
Título: Tarifa 2.0 A
Fecha de celebración del contrato: 2021-01-14 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Iberdrola Clientes, S. A. U.
Número de registro nacional: A95758389
Dirección postal: Plaza Euskadi
Ciudad postal: Bilbao
Código postal: 48009
País: España 🇪🇸
Región: España🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1523343.78 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
2️⃣
Número de contrato: C 3781 2020 ELECTRA
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Electra Energía, S. A. U.
Número de registro nacional: A12542296
Dirección postal: C/ Huerto de Mas, 3
Ciudad postal: Castelló
Código postal: 12002
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1523343.78 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
3️⃣
Número de identificación del lote: 2
Título: Tarifa 2.0 DHA
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1472760.31 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
4️⃣ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1472760.31 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
5️⃣
Número de contrato: C 3781 2020 iberdrola
Número de identificación del lote: 3
Título: Tarifa 2.1 A
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 384793.47 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
6️⃣
Número de contrato: C3781 2020
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 384793.47 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
7️⃣
Número de identificación del lote: 4
Título: Tarifa 2.1 DHA
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 597518.32 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
8️⃣ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 597518.32 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
9️⃣
Número de identificación del lote: 5
Título: Tarifa 3.0 A
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 5142925.15 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
1️⃣0️⃣ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 5142925.15 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
1️⃣1️⃣
Número de contrato: C 3781 2020 Iberdrola
Número de identificación del lote: 6
Título: Tarifa 3.1 A
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 796564.93 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
1️⃣2️⃣ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 796564.93 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
1️⃣3️⃣
Número de identificación del lote: 7
Título: Tarifa 6.1 A
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 42041.67 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
1️⃣4️⃣ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 42041.67 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8.º
Fuente: OJS 2021/S 018-041319 (2021-01-22)