Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el Río Odiel
2018 42822”
Productos/servicios: Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua📦
Breve descripción:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el Río Odiel.”
Valor estimado sin IVA: EUR 8384807.12 💰
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de cimentación📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de puentes de carretera📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de puentes para conducciones📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de renovación de puentes📦
Lugar de ejecución: Huelva🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Rio Odiel, Huelva.
Descripción de la contratación:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el Río Odiel.” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 8384807.12 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 20
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“Inversión cofinanciada al 80 % por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al Programa Operativo FEDER de...”
Información sobre los fondos de la Unión Europea
Inversión cofinanciada al 80 % por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
Partida, medida FEDER y proyecto presupuestario: 1300178141 G/51D/61700/00 A1622020M8 2016000111.
Ver más Descripción
Información complementaria:
“Inversión cofinanciada al 80 % por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al Programa Operativo FEDER de...”
Información complementaria
Inversión cofinanciada al 80 % por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, lo que implica la obligación del adjudicatario en la difusión y publicidad de las actuaciones a desarrollar.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los...”
Condiciones de ejecución del contrato
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras.
La condición especial en relación con la ejecución del contrato se refiere a consideraciones de tipo social y la finalidad es contribuir a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer.
En concreto, la condición especial será la contratación por parte de la persona adjudicataria de mujeres en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones de puestos de responsabilidad, que se produzcan en la plantilla adscrita a la ejecución del contrato.
Ver más Información sobre el personal responsable de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-04-16
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-04-29
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sita en avenida Manuel Siurot, 50, Sevilla.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“El día y hora de la apertura en acto público de los sobres 2 y 3 se publicará con antelación en el perfil de contratante.”
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Información complementaria
“De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de...”
De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante telegrama o mediante fax al número +34 955032598 o correo electrónico remitido a la siguiente dirección: registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es
El número de teléfono del Registro es: +34 955032114.
Ver más Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Castelar, 22; Registro: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 671530856📞
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es📧
Fax: +34 955515041 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público:
1) El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:
a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante;
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente ala remisión de la invitación a los candidatos seleccionados. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente. Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho;
c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción;
d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento;
e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante;
f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante;
g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta;
2) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente:
a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria dela licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron de terminantes de la adjudicación a su favor;
b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contratación y Convenios
Dirección postal: Avenida Manuel Siurot, 50
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 671530480📞
Correo electrónico: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es📧
Fuente: OJS 2020/S 050-117614 (2020-03-06)
Información complementaria (2020-05-08) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre:
“Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Dirección General de Infraestructuras del Agua”
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente-sifón de Santa Eulalia en el río Odiel
2018 42822”
Breve descripción:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente-sifón de Santa Eulalia en el río Odiel.”
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 050-117614
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: VI.3)
Lugar del texto a modificar: Información adicional
Valor antiguo
Texto:
“De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de...”
Texto
De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante telegrama o mediante fax al número +34 955032598 o correo electrónico remitido a la siguiente dirección:
(registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es).
El número de teléfono del registro es: +34 955032114.
Ver más Nuevo valor
Texto:
“De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de...”
Texto
De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante telegrama o mediante fax al número +34 955032598 o correo electrónico remitido a la siguiente dirección:
(registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es).
El número de teléfono es: +34 955032077.
Ver más Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: I.3)
Lugar del texto a modificar: Comunicación
Valor antiguo
Texto:
“Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo...”
Texto
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Registro General
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: c/ Tabladilla, s/n
Localidad: Sevilla
Código postal: 41071
País: España
Persona de contacto: Registro General
Teléfono: +34 955032114
Correo electrónico: registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955032598
Ver más Nuevo valor
Texto:
“Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo...”
Texto
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, edificio Torretriana
Localidad: Sevilla
Código postal: 41071
País: España
Persona de contacto: Registro General
Teléfono: +34 955032077
Correo electrónico: registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955032598
Ver más Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2)
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2020-04-16 📅
Tiempo: 14:00
Nuevo valor
Fecha: 2020-06-08 📅
Tiempo: 14:00
Otra información adicional
“Reanudación procedimiento y ampliación de plazo de presentación de ofertas, por considerarse servicios esenciales para el mantenimiento de la actividad...”
Reanudación procedimiento y ampliación de plazo de presentación de ofertas, por considerarse servicios esenciales para el mantenimiento de la actividad básica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con motivo de la COVID-19.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 092-218916 (2020-05-08)
Información complementaria (2020-06-01) Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el río Odiel
2018 42822”
Breve descripción:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el río Odiel.”
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: I.3)
Lugar del texto a modificar: Comunicación
Valor antiguo
Texto:
“Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,...”
Texto
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, edificio Torretriana
Localidad: Sevilla
Código postal: 41071
País: España
Ver más Nuevo valor
Texto:
“Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo...”
Texto
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Registro General
Número de identificación fiscal: S4111001F
Dirección postal: c/ Tabladilla, s/n
Localidad: Sevilla
Código postal: 41071
País: España
Horario de 9.00 a 14.00 horas
Persona de contacto: Registro General
Teléfono: +34 955032077
Correo electrónico: registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955032598
“Debido a la reapertura del Registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se procede a modificar el lugar de...”
Debido a la reapertura del Registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se procede a modificar el lugar de presentación de ofertas y se facilita enlace para pedir cita previa para la presentación (https://juntadeandalucia.es/temas/administracion/atencion-presencial/registros-telefonos.html) indicando en el apartado Área: «Presentación de licitaciones».
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 108-261114 (2020-06-01)
Información complementaria (2020-06-07)
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2)
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2020-06-08 📅
Tiempo: 14:00
Nuevo valor
Fecha: 2020-06-15 📅
Tiempo: 14:00
Otra información adicional
“Publicación de resolución de corrección de errores en el PCAP. Por corrección de errores en la mejora recogida en el anexo IX página 101 del PCAP, se...”
Publicación de resolución de corrección de errores en el PCAP. Por corrección de errores en la mejora recogida en el anexo IX página 101 del PCAP, se concede una ampliación de plazo de presentación de ofertas, hasta el día 15 de junio a las 14.00 horas.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 112-271085 (2020-06-07)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-05-26) Autoridad contratante Nombre y dirección
Persona de contacto: Servicio de contratación y convenios (aguas)
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 8384807.12 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Río Odiel (Huelva).
Descripción de la contratación:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el río Odiel.” Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor
Criterio de calidad (ponderación): 50
Precio (ponderación): 50
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“Inversión cofinanciada al 80 % por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al Programa Operativo FEDER de...”
Información sobre los fondos de la Unión Europea
Inversión cofinanciada al 80 % por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondiente al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Partida, medida FEDER y proyecto presupuestario: 1300178141 G/51D/61700/00 A1622020M8 2016000111.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 050-117614
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 2018 42822
Título:
“Mejora de la eficiencia y seguridad del puente sifón de Santa Eulalia en el río Odiel”
Fecha de celebración del contrato: 2021-05-25 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 26
Nombre y dirección del contratista
Nombre: ACSA, Obras e Infraestructuras, S. A. U.
Número de registro nacional: A08112716
Ciudad postal: Sevilla
País: España 🇪🇸
Región: Sevilla🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 8384807.12 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 6498224.25 💰
“De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de...”
De acuerdo con el apartado 9.1 del PCAP, cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante telegrama o mediante fax al n. +34 955032598 o correo electrónico remitido a la siguiente dirección: registro.ag.cagpds@juntadeandalucia.es. El n. de teléfono del registro es: +34 955032114.
Ver más Órgano de revisión
Dirección postal: C/ Castelar, 22 / Registro: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
1) el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:
a) cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el Perfil de Contratante;
b) cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el Perfil de Contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del Perfil de Contratante. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos seleccionados. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la presente ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente. Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho;
c) cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción;
d) cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento;
e) cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el Perfil de Contratante;
f) cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el Perfil de Contratante;
g) en todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta;
2) no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c, d, e o f del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente:
a) treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor;
b) en los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de contratación y convenios
Fuente: OJS 2021/S 103-270079 (2021-05-26)