El servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo de la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla. El contrato alcanza el mantenimiento de instalaciones, obra civil, urbanización, obras de conservación a realizar por el adjudicatario, obras de adaptación y mejora que podrá realizar la Administración, conservación y mantenimiento del edificio, actuaciones de remodelación y mantenimiento modificativo, limpieza de locales específicamente técnicos, jardinería interior, mobiliario, control de plagas, así como el plan de emergencia, en los términos indicados en los pliegos.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2020-06-08.
La contratación se publicó en 2020-05-20.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Anuncio de licitación (2020-05-20) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre:
“Junta de Andalucía, Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Dirección General de Patrimonio”
Número de registro nacional: S4111001F
Dirección postal: C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41071
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contratacionpatrimonio.chap@juntadeandalucia.es📧
Fax: +34 955064719 📠
Región: Sevilla🏙️
URL: www.juntadeandalucia.es/contratacion🌏 Comunicación
URL de los documentos: www.juntadeandalucia.es/contratacion🌏 Comunicación (participación)
Nombre: Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Dirección postal: C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41071
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: registros.chie@juntadeandalucia.es📧
Región: Sevilla🏙️
URL: www.juntadeandalucia.es/contratacion🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“«Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo de la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla»
2020/84793”
Productos/servicios: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios📦
Breve descripción:
“El servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo de la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla. El contrato alcanza el mantenimiento...”
Breve descripción
El servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo de la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla. El contrato alcanza el mantenimiento de instalaciones, obra civil, urbanización, obras de conservación a realizar por el adjudicatario, obras de adaptación y mejora que podrá realizar la Administración, conservación y mantenimiento del edificio, actuaciones de remodelación y mantenimiento modificativo, limpieza de locales específicamente técnicos, jardinería interior, mobiliario, control de plagas, así como el plan de emergencia, en los términos indicados en los pliegos.
1️⃣
Lugar de ejecución: Sevilla🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Edificio administrativo ubicado en la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla.
Descripción de la contratación:
“El servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo de la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla. El contrato alcanza el mantenimiento...”
Descripción de la contratación
El servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo de la c/ Pablo Picasso, 6, Sevilla. El contrato alcanza el mantenimiento de instalaciones, obra civil, urbanización, obras de conservación a realizar por el adjudicatario, obras de adaptación y mejora que podrá realizar la Administración, conservación y mantenimiento del edificio, actuaciones de remodelación y mantenimiento modificativo, limpieza de locales específicamente técnicos, jardinería interior, mobiliario, control de plagas, así como el plan de emergencia, en los términos indicados en los pliegos.
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: Se prevé la posibilidad de prórrogas por un plazo total de veinticuatro meses.
Información complementaria:
“Obligación de subrogación del personal actualmente adscrito al servicio, conforme al Convenio Colectivo del Sector Industrias Siderometalúrgicas de la...”
Información complementaria
Obligación de subrogación del personal actualmente adscrito al servicio, conforme al Convenio Colectivo del Sector Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Sevilla, conforme a lo detallado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“1) plan de formación continua del personal adscrito al servicio, a presentar en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato, que contendrá, al...”
Condiciones de ejecución del contrato
1) plan de formación continua del personal adscrito al servicio, a presentar en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato, que contendrá, al menos: definición de objetivos; justificación de la pertinencia de los objetivos; programa de actividades formativas; justificación metodológica y pedagógica del plan.
Las formación se desarrollará en el edificio objeto del contrato, se impartirá por personal altamente especializado, con una duración mínima de veinte horas lectivas anuales y versará sobre mantenimiento integral y gestión técnica de edificios. La contratista adoptará las medidas correspondientes para que el desarrollo de las actividades formativas no interfieran con la prestación del servicio de mantenimiento y gestión técnica, manteniéndose en todo momento las previsiones del PPT;
2) abono de los salarios correspondientes a dichos trabajadores dentro de los cinco últimos días del mes correspondiente.
No son obligaciones esenciales a efectos de causa de resolución.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 029-067221
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-06-08
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-06-22
11:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, ubicada en la 7.ª planta del edificio administrativo Torre Triana, c/ Juan Antonio de...”
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar)
Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, ubicada en la 7.ª planta del edificio administrativo Torre Triana, c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071. Ascensores B y C.
Ver más
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Acto público de apertura del sobre 3, criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.”
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios:
“— si el contrato no es objeto de prórroga, el próximo anuncio para la licitación de un nuevo contrato se prevé para el primer semestre de 2022,
— si el...”
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
— si el contrato no es objeto de prórroga, el próximo anuncio para la licitación de un nuevo contrato se prevé para el primer semestre de 2022,
— si el contrato es objeto de prórroga por un año, se prevé para el primer semestre de 2023,
— si el contrato es objeto de prórroga por dos años, se prevé para el primer semestre de 2024.
“Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, no podrán presentarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos al no disponer el Órgano...”
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, no podrán presentarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos al no disponer el Órgano de Contratación de las medidas necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de los mismos en los procedimientos de contratación.
Por ello se presentarán, dentro del plazo señalado el anuncio de licitación, en el Registro General del Órgano de Contratación indicado en el mismo.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al Órgano de Contratación, en el mismo día, dirigiéndose al fax +34 955064719 o al correo electrónico (registros.chie@juntadeandalucia.es).
Ver más Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Castelar, 22
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41001
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 671530856📞
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es📧
Fax: +34 955515041 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Castelar, 22
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41001
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 671530856📞
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es📧
Fax: +34 955515041 📠
Fuente: OJS 2020/S 100-241296 (2020-05-20)
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo Picasso en Sevilla
2020-84793”
Breve descripción:
“Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo Picasso en Sevilla.”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 2515799.21 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio administrativo Picasso en Sevilla.” Criterios de adjudicación
Precio
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 100-241296
Adjudicación del contrato
1️⃣
Fecha de celebración del contrato: 2020-09-15 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 13
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Clece, S. A.
Número de registro nacional: A80364243
Ciudad postal: Sevilla
País: España 🇪🇸
Región: Sevilla🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 745515.17 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 902073.35 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Fuente: OJS 2020/S 187-451673 (2020-09-22)
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CALLE PABLO PICASSO, N.º 6 DE SEVILLA.
2020-84793” Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Sevilla
Descripción de la contratación:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CALLE PABLO PICASSO, N.º 6 DE SEVILLA.”
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 187-451673
Adjudicación del contrato
Número de contrato: 2020-84793
Fecha de celebración del contrato: 2020-08-17 📅
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Clece, s.a.
Ciudad postal: Madrid
Región: Comunidad de Madrid🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 745515.17 💰