Anuncio de licitación (2020-08-20) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Número de registro nacional: Q2877005E
Dirección postal: C/ Joaquín Rodrigo, 2
Ciudad postal: Majadahonda (Madrid)
Código postal: 28222
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Servicio de Contratación Administrativa
Teléfono: +34 911917400-6837📞
Correo electrónico: sercontrol.hpth@salud.madrid.org📧
Fax: +34 913162848 📠
Región: Madrid🏙️
URL: www.madrid.org🌏 Comunicación
URL de los documentos: www.madrid.org/contratospublicos🌏
URL de participación: www.madrid.org/contratospublicos🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título: Suministro de medicamentos
GCASU 2020-2-FAR
Productos/servicios: Productos farmacéuticos📦
Breve descripción:
“Suministro de medicamentos con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.”
Valor estimado sin IVA: EUR 3110692.26 💰
Información sobre los lotes
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 11
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 11
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Micofenolato Mofetil comprimidos
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Productos farmacéuticos📦
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid).
Descripción de la contratación: Micofenolato Mofetil 500 mg comprimido.
Micofenolato Mofetil 250 mg comprimido.
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Criterio relacionado con los costes: precio unitario mas bajo
Criterio de coste (ponderación): 100
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 76279.06 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: sesenta meses.
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será...”
Descripción de las renovaciones
Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: sesenta meses.
En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, la prórroga será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Micofenolato Mofetil vial
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación: Micofenolato Mofetil 500 mg vial.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 94 640 💰
3️⃣ Alcance de la contratación
Título: Piperacilina/Tazobactam
Título
Número de identificación del lote: 3
Descripción
Descripción de la contratación: Piperacilina/Tazobactam 4/0,5 g vial.
Piperacilina/Tazobactam 2/0,25 g vial.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1 419 600 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Bortezomib
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Descripción de la contratación: Bortezomib 3,5 mg vial.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 218 400 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Vinorelbina
Título
Número de identificación del lote: 5
Descripción
Descripción de la contratación: Vinorelbina 20 mg cápsulas.
Vinorelbina 30 mg cápsulas.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 123295.64 💰
6️⃣ Alcance de la contratación
Título: Erlotinib
Título
Número de identificación del lote: 6
Descripción
Descripción de la contratación:
“Erlotinib 25 mg comprimido.
Erlotinib 100 mg comprimido.
Erlotinib 150 mg comprimido.” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 346338.20 💰
7️⃣ Alcance de la contratación
Título: Cinacalcet
Título
Número de identificación del lote: 7
Descripción
Descripción de la contratación: Cinacalcet 30 mg cápsulas.
Cinacalcet 90 mg cápsulas.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 74384.96 💰
8️⃣ Alcance de la contratación
Título: Paricalcitol
Título
Número de identificación del lote: 8
Descripción
Descripción de la contratación: Paricalcitol 2 mcg/ml, amp/vial.
Paricalcitol 5 mcg/ml, amp/vial.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 98940.40 💰
9️⃣ Alcance de la contratación
Título: Remifentanilo
Título
Número de identificación del lote: 9
Descripción
Descripción de la contratación: Remifentanilo 5 mg vial.
Remifentanilo 1 mg vial.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 66 014 💰
1️⃣0️⃣ Alcance de la contratación
Título: Tigeciclina
Título
Número de identificación del lote: 10
Descripción
Descripción de la contratación: Tigeciclina 50 mg vial.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 156 000 💰
1️⃣1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Anidulafungina
Título
Número de identificación del lote: 11
Descripción
Descripción de la contratación: Anidulafungina 100 mg vial
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 436 800 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Autorización para comercializar el medicamento/os objeto del contrato, por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.” Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“En consonancia con la política ambiental del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, las empresas adjudicatarias incorporarán las mejores...”
Condiciones de ejecución del contrato
En consonancia con la política ambiental del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, las empresas adjudicatarias incorporarán las mejores técnicas disponibles para la prevención de la contaminación y minimizarán los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando así a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo daño causado por un incidente ambiental debido a una mala práctica profesional durante la prestación de sus servicios deberá ser reparado por la empresa adjudicataria.
Las empresas adjudicatarias aportarán toda la documentación que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.
Los adjudicatarios propuestos deberán presentarán la documentación necesaria que concrete las actuaciones dirigidas a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el acuerdo de 3.5.2018, del Consejo de Gobierno.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-09-21
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-10-01
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Dirección: Hospital U. Puerta de Hierro de Majadahonda. Sala cuadrada de dirección, 1. planta.
Localidad y código postal: Majadahonda, 28222.
Personas...”
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar)
Dirección: Hospital U. Puerta de Hierro de Majadahonda. Sala cuadrada de dirección, 1. planta.
Localidad y código postal: Majadahonda, 28222.
Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: acto público (pendiente-pandemia).
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Carrera de San Jerónimo, 13, 1.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28014
País: España 🇪🇸 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Dado que el expediente está sujeto a regulación armonizada, contra la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Dado que el expediente está sujeto a regulación armonizada, contra la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.2.2014 y la Ley 29/1998, de 13.7.1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso especial en materia de contratación en los plazos previstos en el artículo 50 de la Ley 9/2017, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, 13, 1. planta. 28014 Madrid.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Dirección postal: C/ Joaquín Rodrigo, 2
Ciudad postal: Majadahonda (Madrid)
Código postal: 28222
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 911916000📞
Fax: +34 913730535 📠
Fuente: OJS 2020/S 164-398049 (2020-08-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-12-17) Objeto Alcance de la contratación
Breve descripción:
“Suministro de medicamentos con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 1196420.10 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Alcance de la contratación
Título: Micofenolato mofetil comprimidos
Descripción
Descripción de la contratación:
“El presente contrato tiene por objeto la adquisición de diferentes medicamentos, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Puerta de...”
Descripción de la contratación
El presente contrato tiene por objeto la adquisición de diferentes medicamentos, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Criterio relacionado con los costes. Precio unitario más bajo
Alcance de la contratación
Título: Micofenolato mofetil vial
Título: Piperacilina/tazobactam
Descripción
Información complementaria: Lote desierto.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 164-398049
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1
Número de identificación del lote: 1 y 2
Título: Suministro de medicamentos
Fecha de celebración del contrato: 2020-12-09 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Roche Farma, S. A.
Número de registro nacional: A08023145
Dirección postal: C/ Ribera del Loira, 50
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28042
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913248100📞
Correo electrónico: madrid.contratacionpublica@roche.com📧
Fax: +34 913248350 📠
Región: Madrid🏙️
URL: www.roche.es🌏
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 170919.06 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 61436.60 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 3 y 6
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Sandoz Farmacéutica, S. A.
Número de registro nacional: A08233801
Dirección postal: C/ Serrano Galvache, 56, parque Norte, edificio Roble
Código postal: 28033
Teléfono: +34 914834432📞
Correo electrónico: sandoz.concursos@sandoz.com📧 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1765938.20 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 336 294 💰
3️⃣
Número de contrato: 3
Número de identificación del lote: 4 y 10
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 9
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Mylan Pharmaceuticals, S. L.
Número de registro nacional: B62735675
Dirección postal: C/ Plom, 2-4, 5.ª planta
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
Teléfono: +34 933786403📞
Correo electrónico: contrataciones.administrativas@mylan.com📧
Región: Barcelona🏙️
URL: www.mylan.es🌏 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 374 400 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 74 800 💰
4️⃣
Número de contrato: 4
Número de identificación del lote: Lote 7
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Reddy Pharma Iberia, S. A. U.
Número de registro nacional: A84702844
Dirección postal: Avenida Josep Tarradellas, 38
Código postal: 08029
Teléfono: +34 914483907📞
Correo electrónico: reddys@dptolicitaciones.com📧
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 74384.96 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 15 360 💰
5️⃣
Número de contrato: 5
Número de identificación del lote: 8
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Laboratorios Normon, S. A.
Número de registro nacional: A28456820
Dirección postal: Ronda de Valdecarrizo, 6
Ciudad postal: Tres Cantos
Código postal: 28760
Teléfono: +34 918065240📞
Correo electrónico: concursos@normon.com📧
Fax: +34 918065249 📠
URL: www.normon.es🌏 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 98940.40 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 32 728 💰
6️⃣
Número de contrato: 6
Número de identificación del lote: 9
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Laboratorio Reig Jofre, S. A.
Número de registro nacional: A96184882
Dirección postal: Avenida Gran Capità, 10
Ciudad postal: Sant Joan Despí
Código postal: 08970
Teléfono: +34 914153801📞
Correo electrónico: pmartin@reigjofre.com📧
Fax: +34 915191849 📠 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 66 014 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 25 224 💰
7️⃣
Número de contrato: 7
Número de identificación del lote: 11
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Pfizer, S. L. U.
Número de registro nacional: B28089225
Dirección postal: Avenida Europa, 20 B, Parque Empresarial La Moraleja
Ciudad postal: Alcobendas
Código postal: 28108
Teléfono: +34 914909989📞
Correo electrónico: licitaciones_sp@pfizer.com📧
Fax: +34 900900130 📠
URL: www.pfizer.es🌏 Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 436 800 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 168 000 💰
Información complementaria Información complementaria
Lote 5 desierto.
Órgano de revisión
Nombre: Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
Dirección postal: C/ Joaquín Rodrigo, 2
Ciudad postal: Majadahonda (Madrid)
Código postal: 28222
Teléfono: +34 911916000📞
Correo electrónico: gencia.hpth@salud.madrid.org📧
Fax: +34 913730535 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación,...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales contencioso-administrativos competentes con sede en Madrid.
Ver más
Fuente: OJS 2020/S 249-620537 (2020-12-17)