Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud
19/T/20/SS/CO/A/0057”
Productos/servicios: Mantenimiento de software de tecnología de la información📦
Breve descripción:
“Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud.”
Valor estimado sin IVA: EUR 1903364.71 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Canarias🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Los bienes objeto del suministro se entregarán en las dependencias de los servicios centrales del SCS. Los medios personales proporcionados por el...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Los bienes objeto del suministro se entregarán en las dependencias de los servicios centrales del SCS. Los medios personales proporcionados por el contratista desempeñarán sus tareas en sus propias instalaciones.
Ver más
Descripción de la contratación:
“Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud.” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Propuesta de mejora de centro de soporte
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Propuesta de mejora en la cobertura horaria
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Importe de la oferta
Criterio de coste (ponderación): 65
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1903364.71 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Posibilidad de prórroga de hasta veinticuatro meses para los servicios de mantenimiento de licencias y servicios profesionales de soporte.”
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: — capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Cifra anual de negocio. Descripción: cláusula 4 3 1 del PCAP. Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Cifra anual de negocio. Descripción: cláusula 4 3 1 del PCAP. Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe de 2 851 745,42 EUR.
Ver más Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Trabajos realizados. Descripción: cláusula 4 3 2 del PCAP. Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Trabajos realizados. Descripción: cláusula 4 3 2 del PCAP. Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Deberá acreditarse que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, sea igual o superior a 324 937,81 EUR.
Ver más Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“— combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, este deberá ser contratado...”
Condiciones de ejecución del contrato
— combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, este deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación (cláusula 25 6 del PCAP),
— consideraciones de tipo social. Descripción: disposición transitoria 11.ª de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2019 (cláusula 25 3 del PCAP),
— promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: criterio de desempate: el desempate se resolverá en favor de las proposiciones presentadas por aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa (cláusula 12 3 del PCAP).
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado:
“La gestión de la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, derivada de la declaración del estado de alarma en marzo del corriente año,...”
Procedimiento acelerado
La gestión de la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, derivada de la declaración del estado de alarma en marzo del corriente año, supuso un retraso inevitable en el inicio y tramitación del presente expediente de contratación al subvenir la necesidad de atender y priorizar otras contrataciones para hacer frente a dicha situación. En estos momentos y dado el próximo vencimiento del contrato en vigor a finales de diciembre próximo, es indispensable acelerar la celebración del contrato, dado que el aplicativo de gestión de datos de pacientes de las unidades de atención a pacientes críticos en las unidades de medicina intensiva, resulta esencial para prestar la actividad asistencial en las mismas, de una manera óptima y eficiente.
Ver más Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2020-11-04
19:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2020-11-05
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Datos de dirección:
— calle:
— código postal:
— población:
— país:
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: C/ Fernando Guanarteme, 2, 1.ª planta
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 928303000📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.cehs@gobiernodecanarias.org📧 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: C/ Fernando Guanarteme, 2, 1.ª planta
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 928303000📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.cehs@gobiernodecanarias.org📧
Fuente: OJS 2020/S 207-503997 (2020-10-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-12-18) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 867 000 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Los bienes objeto del suministro se entregarán en las dependencias de los Servicios Centrales del SCS. Los medios personales proporcionados por el...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Los bienes objeto del suministro se entregarán en las dependencias de los Servicios Centrales del SCS. Los medios personales proporcionados por el contratista desempeñarán sus tareas en sus propias instalaciones.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento acelerado:
“La gestión de la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, derivada de la declaración del estado de alarma en marzo del corriente año,...”
Procedimiento acelerado
La gestión de la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, derivada de la declaración del estado de alarma en marzo del corriente año, supuso un retraso inevitable en el inicio y tramitación del presente expediente de contratación, al subvenir la necesidad de atender y priorizar otras contrataciones para hacer frente a dicha situación. En estos momentos y dado el próximo vencimiento del contrato en vigor, a finales de diciembre próximo, es indispensable acelerar la celebración del contrato, dado que el aplicativo de gestión de datos de pacientes de las unidades de atención a pacientes críticos en las unidades de medicina intensiva, resulta esencial para prestar la actividad asistencial en las mismas, de una manera óptima y eficiente.
Ver más Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2020/S 207-503997
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 0000125656/2020
Título:
“Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud”
Fecha de celebración del contrato: 2020-12-11 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Accenture, S. L.
Número de registro nacional: B79217790
Dirección postal: Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, torre Picasso
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Región: España🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 867657.71 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 867 000 💰
Fuente: OJS 2020/S 250-625799 (2020-12-18)