Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud.

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2020-11-04. La contratación se publicó en 2020-10-20.

Proveedores

Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

¿A quién? ¿Cómo? ¿dónde?
Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2020-10-20 Anuncio de licitación
2020-12-18 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2020-10-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Mantenimiento de software de tecnología de la información
Número de referencia: 19/T/20/SS/CO/A/0057
Breve descripción:
Suministro y mantenimiento del sistema para la gestión de datos de pacientes críticos en el Servicio Canario de la Salud.
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Mantenimiento de software de tecnología de la información 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Canarias 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
Dirección postal: Avenida Juan XXIII, 17, 6.ª planta
Código postal: 35007
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Contacto
Dirección de internet: http://www.gobiernodecanarias.org 🌏
Correo electrónico: contratacion.sanidad@gobiernodecanarias.org 📧
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B0hWFn%2FaAGuXQV0WE7lYPw%3D%3D 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2020-10-20 📅
Fecha límite de presentación: 2020-11-04 📅
Fecha de publicación: 2020-10-23 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2020/S 207-503997
Número del DO-S: 207

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 1903364.71 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 1903364.71 EUR 💰
Duración: 24 meses
Descripción de las renovaciones:
Posibilidad de prórroga de hasta veinticuatro meses para los servicios de mantenimiento de licencias y servicios profesionales de soporte.
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
Los bienes objeto del suministro se entregarán en las dependencias de los servicios centrales del SCS. Los medios personales proporcionados por el contratista desempeñarán sus tareas en sus propias instalaciones.

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
— capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar.
Situación económica y financiera:
Cifra anual de negocio. Descripción: cláusula 4 3 1 del PCAP. Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe de 2 851 745,42 EUR.
Ver más
Capacidad técnica y profesional:
Trabajos realizados. Descripción: cláusula 4 3 2 del PCAP. Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Deberá acreditarse que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, sea igual o superior a 324 937,81 EUR.
Ver más
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
— combatir el paro. Descripción: si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, este deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación (cláusula 25 6 del PCAP),
Ver más
— consideraciones de tipo social. Descripción: disposición transitoria 11.ª de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2019 (cláusula 25 3 del PCAP),
— promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: criterio de desempate: el desempate se resolverá en favor de las proposiciones presentadas por aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa (cláusula 12 3 del PCAP).
Ver más

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Procedimiento acelerado:
La gestión de la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, derivada de la declaración del estado de alarma en marzo del corriente año, supuso un retraso inevitable en el inicio y tramitación del presente expediente de contratación al subvenir la necesidad de atender y priorizar otras contrataciones para hacer frente a dicha situación. En estos momentos y dado el próximo vencimiento del contrato en vigor a finales de diciembre próximo, es indispensable acelerar la celebración del contrato, dado que el aplicativo de gestión de datos de pacientes de las unidades de atención a pacientes críticos en las unidades de medicina intensiva, resulta esencial para prestar la actividad asistencial en las mismas, de una manera óptima y eficiente.
Ver más
Hora de recepción de las ofertas: 19:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 2 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2020-11-05 📅
Hora de apertura de ofertas: 09:30
Lugar: Datos de dirección:
— calle:
— código postal:
— población:
— país:
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Propuesta de mejora de centro de soporte
Criterio de coste (ponderación): 20
Criterio de coste (nombre): Propuesta de mejora en la cobertura horaria
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Importe de la oferta
Criterio de coste (ponderación): 65

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: S3511001D
Contacto
Punto de contacto: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DMSvmqlul9sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B0hWFn%2FaAGuXQV0WE7lYPw%3D%3D 🌏
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DMSvmqlul9sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dirección postal: C/ Fernando Guanarteme, 2, 1.ª planta
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 928303000 📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.cehs@gobiernodecanarias.org 📧
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Igual que: Órgano de revisión
Fuente: OJS 2020/S 207-503997 (2020-10-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2020-12-18)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 867 000 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2020-12-18 📅
Fecha de publicación: 2020-12-23 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2020/S 250-625799
Se refiere al anuncio: 2020/S 207-503997
Número del DO-S: 250

Objeto
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
Los bienes objeto del suministro se entregarán en las dependencias de los Servicios Centrales del SCS. Los medios personales proporcionados por el contratista desempeñarán sus tareas en sus propias instalaciones.

Procedimiento
Procedimiento acelerado:
La gestión de la situación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, derivada de la declaración del estado de alarma en marzo del corriente año, supuso un retraso inevitable en el inicio y tramitación del presente expediente de contratación, al subvenir la necesidad de atender y priorizar otras contrataciones para hacer frente a dicha situación. En estos momentos y dado el próximo vencimiento del contrato en vigor, a finales de diciembre próximo, es indispensable acelerar la celebración del contrato, dado que el aplicativo de gestión de datos de pacientes de las unidades de atención a pacientes críticos en las unidades de medicina intensiva, resulta esencial para prestar la actividad asistencial en las mismas, de una manera óptima y eficiente.
Ver más

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2020-12-11 📅
Nombre: Accenture, S. L.
Número de registro nacional: B79217790
Dirección postal: Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, torre Picasso
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Valor total de la contratación: 867 000 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Fuente: OJS 2020/S 250-625799 (2020-12-18)
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
Búsquedas relacionadas 🔍
Región:
España Canarias Canarias
Productos/servicios:
Servicios TI: consultoría, desarrollo de... Servicios de programación de software y... Servicios relacionados con el software Servicios de mantenimiento y reparación... Mantenimiento de software de tecnología...