Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud durante la fase de redacción de proyecto y/o durante la fase de la ejecución de obras promovidas por el Servicio Murciano de Salud
Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, con lo que se dispone de una variedad de empresas especializadas en el sector que permita acudir a ellas cada vez que, dentro de los márgenes del Acuerdo Marco, surjan las necesidades concretas y específicas.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-06-18.
La contratación se publicó en 2021-05-20.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud durante la fase de redacción de proyecto y/o durante la fase de la ejecución de obras...”
Título
Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud durante la fase de redacción de proyecto y/o durante la fase de la ejecución de obras promovidas por el Servicio Murciano de Salud
CSE/9999/1101001950/21/AM
Ver más
Productos/servicios: Servicios de salud y seguridad📦
Breve descripción:
“Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, con lo que se dispone de una variedad de empresas...”
Breve descripción
Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, con lo que se dispone de una variedad de empresas especializadas en el sector que permita acudir a ellas cada vez que, dentro de los márgenes del Acuerdo Marco, surjan las necesidades concretas y específicas.
1️⃣
Lugar de ejecución: Murcia🏙️
Descripción de la contratación:
“Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, con lo que se dispone de una variedad de empresas...”
Descripción de la contratación
Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, con lo que se dispone de una variedad de empresas especializadas en el sector que permita acudir a ellas cada vez que, dentro de los márgenes del Acuerdo Marco, surjan las necesidades concretas y específicas.
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 440 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El presente Acuerdo Marco se podrá prorrogar por plazo máximo de un año, siendo obligatoria para los adjudicatarios del Acuerdo Marco dicha prórroga si el...”
Descripción de las renovaciones
El presente Acuerdo Marco se podrá prorrogar por plazo máximo de un año, siendo obligatoria para los adjudicatarios del Acuerdo Marco dicha prórroga si el SMS avisara con al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-06-18
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-07-01
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Esta fecha es orientativa. Se publicará en el Perfil del Contratante con la suficiente antelación, en su caso.”
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491441📞
URL: http://tribunalcontratos.gob.es🌏 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación: el plazo de interposición del recurso será de quince dias hábiles, a contar a partir del día siguiente a aquel...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación: el plazo de interposición del recurso será de quince dias hábiles, a contar a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado el presente acto objeto de impugnación.
Ver más
Fuente: OJS 2021/S 099-261713 (2021-05-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-11-05) Autoridad contratante Nombre y dirección
Ciudad postal: Murcia
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y/O DURANTE LA FASE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS...”
Título
ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y/O DURANTE LA FASE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PROMOVIDAS POR EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
CSE/9999/1101001950/21/AM
Ver más
Breve descripción:
“Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, disponiendo de este modo de una variedad de empresas...”
Breve descripción
Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, disponiendo de este modo de una variedad de empresas especializadas en el sector que permita acudir a ellas cada vez dentro de los márgenes del Acuerdo Marco surjan las necesidades concretas y específicas.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 440 000 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, disponiendo de este modo de una variedad de empresas...”
Descripción de la contratación
Tramitar un Acuerdo Marco como sistema válido para racionalización técnica de la contratación, disponiendo de este modo de una variedad de empresas especializadas en el sector que permita acudir a ellas cada vez dentro de los márgenes del Acuerdo Marco surjan las necesidades concretas y específicas.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre):
“Por disponer del título de Técnico Superior en prevención de riesgos laborales impartido por una Entidad acreditada por la Autoridad Laboral; o disponer de...”
Criterio de calidad (nombre)
Por disponer del título de Técnico Superior en prevención de riesgos laborales impartido por una Entidad acreditada por la Autoridad Laboral; o disponer de un Master Universitario en prevención riesgos laborales emitido por una Universidad pública o privada; o acreditar tener realizado el curso de Coordinación de Seguridad y Salud de 200 horas conforme a los contenidos de la Guía Técnica del RD 1627/1997 (Se deberá acreditar que el curso contiene dichos contenidos).
Ver más
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre):
“2 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM de entre 100.000...”
Criterio de calidad (nombre)
2 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM de entre 100.000 € y 499.999€.
Ver más
Criterio de calidad (nombre):
“4 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM de entre 500.000...”
Criterio de calidad (nombre)
4 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM de entre 500.000 € y 999.999€
Ver más
Criterio de calidad (ponderación): 20
Criterio de calidad (nombre):
“5 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM de entre...”
Criterio de calidad (nombre)
5 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM de entre 1.000.000 € y 2.999.999€.
Ver más
Criterio de calidad (ponderación): 30
Criterio de calidad (nombre):
“10 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM mínimo de 3.000.000€.”
Criterio de calidad (nombre)
10 puntos por cada contrato de coordinación en materia de seguridad y salud en obras realizada en los últimos cinco años en obras con un PEM mínimo de 3.000.000€.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 099-261713
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1
Título:
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y/O DURANTE LA FASE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS...”
Título
ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y/O DURANTE LA FASE DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PROMOVIDAS POR EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-13 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 20
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Atenea seguridad y medioambiente s.a.u.
Número de registro nacional: A82876905
Ciudad postal: Murcia
País: España 🇪🇸
Región: Murcia🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Benito mateos suárez
Número de registro nacional: 52527004H
Ciudad postal: Alcantarilla
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
3️⃣
Número de contrato: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Segurinco s.l.
Número de registro nacional: B36911881
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
4️⃣
Número de contrato: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Alventia tecnología y consultoría s.l
Número de registro nacional: B87933172
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
5️⃣
Número de contrato: 5
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Control tecnico y prevencion de riesgos s.a.
Número de registro nacional: A59545202
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
6️⃣
Número de contrato: 6
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Tpf getinsa euroestudios s.l.
Número de registro nacional: B84840685
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
7️⃣
Número de contrato: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Jeveal ingenieria y seguridad s.l.
Número de registro nacional: B73416067
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
8️⃣
Número de contrato: 8
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Prevae s.l.
Número de registro nacional: B54415997
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
9️⃣
Número de contrato: 9
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Francisco jose martinez montesinos
Número de registro nacional: 48543919G
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
1️⃣0️⃣
Número de contrato: 10
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Pablo cesar lopez segado
Número de registro nacional: 48657862M
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 440 000 💰
Información complementaria Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación: El plaza de interposición del recurso será de QUINCE DIAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a aquel...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación: El plaza de interposición del recurso será de QUINCE DIAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado el presenta acto objeto de impugnación.
Ver más
Fuente: OJS 2021/S 218-574745 (2021-11-05)