Acuerdo Marco para la contratación de las obras RAM de equipamientos públicos del Departamento de Educación (2022). Clave: AMO. RAM-22900. Esta contratación tiene como objeto la ejecución de obras de Reforma, Adecuación y Mejora (RAM), de equipamientos públicos del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña para el período 2022 y, caso de prórroga, 2023, dividido en 2 lotes.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-01-19.
La contratación se publicó en 2021-12-20.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco para la contratación de las obras RAM de equipamientos públicos del Departamento de Educación (2022). Clave: AMO. RAM-22900”
Productos/servicios: Trabajos de construcción de edificios escolares📦
Breve descripción:
“Acuerdo Marco para la contratación de las obras RAM de equipamientos públicos del Departamento de Educación (2022). Clave: AMO. RAM-22900. Esta contratación...”
Breve descripción
Acuerdo Marco para la contratación de las obras RAM de equipamientos públicos del Departamento de Educación (2022). Clave: AMO. RAM-22900. Esta contratación tiene como objeto la ejecución de obras de Reforma, Adecuación y Mejora (RAM), de equipamientos públicos del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña para el período 2022 y, caso de prórroga, 2023, dividido en 2 lotes.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 26993589.02 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título:
“Servicios Territoriales del Bajo Llobregat, Barcelona-comarcas, Cataluña Central, Gerona, Maresme-Vallès Oriental y Vallès Occidental” Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de edificios escolares📦
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Descripción de la contratación:
“Obras RAM en los centros escolares incluídos en los Servicios Territoriales del Bajo Llobregat, Barcelona-comarcas, Cataluña Central, Gerona, Maresme-Vallès...”
Descripción de la contratación
Obras RAM en los centros escolares incluídos en los Servicios Territoriales del Bajo Llobregat, Barcelona-comarcas, Cataluña Central, Gerona, Maresme-Vallès Oriental y Vallès Occidental
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 9717568.84 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Se prevé la posibilidad de prorrogar el Acuerdo Marco para un período de hasta 12 meses.”
2️⃣ Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Lugar de ejecución: Lleida🏙️
Lugar de ejecución: Tarragona🏙️
Descripción de la contratación:
“Obras RAM en los centros escolares incluídos en los Servicios Territoriales de Lérida, Tarragona y Tierras del Ebro” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1529759.92 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Las condiciones de ejecución son las que se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la licitación.”
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-01-19
13:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 4
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-02-08
10:00 📅
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Carrer del Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 933162000📞 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Contra este acuerdo se puede interponer recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguientes de la...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Contra este acuerdo se puede interponer recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se podrá interponer ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previamente o alternativamente, a la interposición del recurso contencioso administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Ver más
Fuente: OJS 2021/S 250-658939 (2021-12-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-01-17) Autoridad contratante Nombre y dirección
Correo electrónico: mhernandez@infraestructures.cat📧
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 11247328.76 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Número de obras similares en las que ha participado el Jefe de Obra
Criterio de coste (ponderación): 85
Criterio de coste (nombre): Importe medio de las obras similares en las que ha participado el Jefe de Obra
Criterio de coste (ponderación): 15
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 250-658939
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Servicios Territoriales del Bajo Llobregat, Barcelona-comarcas, Cataluña Central, Gerona, Maresme-Vallès Oriental y Vallès Occidental”
Fecha de celebración del contrato: 2022-06-09 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 28
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ✅ Nombre y dirección del contratista
Nombre: Voltes Connecta, SLU
Número de registro nacional: B25583881
Ciudad postal: Termens
País: España 🇪🇸
Región: Lleida🏙️
El contratista es una PYME ✅
Nombre: Construcciones Caler, SAU
Número de registro nacional: A08615114
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona🏙️
Nombre: Constructora del Cardoner, SA
Número de registro nacional: A58467622
Ciudad postal: Manresa
Nombre: Construcciones Bosch Pascual, SA
Número de registro nacional: A08617953
Ciudad postal: Sant Joan Despí
Nombre: Construccions J. Pallàs, SL
Número de registro nacional: B17046160
Ciudad postal: Olot
Nombre: Constructora i Rehabilitadora Secla, SA
Número de registro nacional: A08558678
Ciudad postal: Hospitalet de Llobregat
Nombre: Novantia Integral, SA
Número de registro nacional: A62119896
Nombre: Construcciones Deco, SA
Número de registro nacional: A08619223
Nombre: Arcadi Pla, SA
Número de registro nacional: A17022344
Ciudad postal: Girona
Región: Girona🏙️
Nombre: M. y J. Gruas, SA
Número de registro nacional: A25031576
Ciudad postal: Alguaire
Nombre: Cosplaan, Obras y Servicios Laantit, SL
Número de registro nacional: B63392955
Nombre: Serveis Obres i Manteniment, SL
Número de registro nacional: B59302166
El contratista es una PYME
Nombre: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA
Número de registro nacional: A60744216
Nombre: Constraula Enginyeria i Obres, SAU
Número de registro nacional: A58142639
Nombre: Infraestructuras Trade, SL
Número de registro nacional: B65866006
Ciudad postal: Sant Feliu de Llobregat
Nombre: Catalana de Treballs i Obres, SL
Número de registro nacional: B64812464
Ciudad postal: Mataró
Nombre: Construccions JTP.CAT 2017, SL
Número de registro nacional: B67006098
Nombre: Oserma 1992 Obres I Serveis, SL
Número de registro nacional: B60009602
Nombre: Serveis Integrals 360 Plus, SL
Número de registro nacional: B65891475
Nombre: Construccions Busquets Vilobí, SLU
Número de registro nacional: B17873696
Ciudad postal: Vilobí d'Onyar
Nombre: Grupo 2, SA
Número de registro nacional: A08659559
Nombre: Ferrovial Servicios, SA
Número de registro nacional: A80241789
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid🏙️
Nombre: Vesta Rehabilitación, SL
Número de registro nacional: B64892839
Nombre: Solvetia, SL
Número de registro nacional: B65847121
Nombre: OSG Serveis Grup, SLU
Número de registro nacional: B17395781
Nombre: Certis Obres i Serveis, SAU
Número de registro nacional: A61126629
Ciudad postal: Balenyà
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 9717568.84 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 9717568.84 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 8
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Rècop Restauracions Arquitectòniques, SL
Número de registro nacional: B43467968
Ciudad postal: La Selva del Camp
Región: Tarragona🏙️
Nombre: Codeco Obres, SL
Número de registro nacional: B25538257
Ciudad postal: Lleida
Ciudad postal: L'Hospitalet de Llobregat
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1529759.92 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1529759.92 💰
Fuente: OJS 2024/S 015-040550 (2024-01-17)