Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800.000,00 EUR. Lote 1: obras con valor estimado hasta 499 999,99 EUR, lote 2: obras con valor estimado 500 000,00 EUR hasta 1 800 000,00 EUR.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-03-22.
La contratación se publicó en 2021-02-17.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800 000,00 EUR”
Productos/servicios: Obras viales📦
Breve descripción:
“Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800.000,00 EUR. Lote 1: obras con...”
Breve descripción
Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800.000,00 EUR. Lote 1: obras con valor estimado hasta 499 999,99 EUR, lote 2: obras con valor estimado 500 000,00 EUR hasta 1 800 000,00 EUR.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 160 800 000 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 1
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Lote 1: obras con valor estimado hasta 499 999,99 EUR
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Obras viales📦
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Descripción de la contratación:
“Lote 1: obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona gestionadas por BIMSA con valor estimado hasta 499 999,99 EUR.” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 60 000 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 15
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Prórroga por un plazo máximo de quince meses adicionales. Ver Pliego de Condiciones.”
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Lote 2: obras con valor estimado 500 000,00 EUR hasta 1 800 000,00 EUR
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Lote 2: obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona gestionadas por BIMSA con valor estimado 500 000,00 EUR hasta 1 800 000,00 EUR.” Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 100 800 000 💰
Descripción
Descripción de las renovaciones: Prórroga por un periodo máximo de quince meses. Ver Pliego de Condiciones.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-03-22
13:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 6
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-03-22
13:05 📅
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸 Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión: Contrato sujeto a recurso especial en materia de contratación.
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Barcelona de Infraestructures Municipals, S. A.
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2021/S 036-089130 (2021-02-17)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-07-16) Autoridad contratante Nombre y dirección
Dirección postal: C/ Bolivia, 105, 3-4.ª planta
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800 000,00 EUR
600.2021.001”
Breve descripción:
“Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800 000,00 EUR. Lote 1: obras con...”
Breve descripción
Acuerdo Marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona de valor estimado hasta 1 800 000,00 EUR. Lote 1: obras con valor estimado hasta 499 999,99 EUR, lote 2: obras con valor estimado 500 000,00 EUR hasta 1 800 000,00 EUR.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 160 800 000 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Criterios de adjudicación
Precio
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 036-089130
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 600.2021.001
Número de identificación del lote: 1
Título: Lote 1: obras con valor estimado hasta 499 999,99 EUR
Fecha de celebración del contrato: 2021-07-02 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 65
El contrato se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos ✅ Nombre y dirección del contratista
Nombre: Asfaltos Barcino, S. L.
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME
Nombre: Coynsa 2000, S. L.
Nombre: Oserma 1992 Obras y Servicios, S. L.
Nombre: Auxiliar de Firmes y Carreteras, S. A. U.
Nombre: Construcciones Fertres, S. L.
Nombre: Crobiser Obres i Serveis, S. L.
Nombre: U. T. E. Arboricultura Urbana, Construccions Àrids i Formigons
Nombre: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE)
Nombre: U. T. E. Auxiliar de Servicios, Constructora del Cardoner
Nombre: Rubau Tarres, S. A. U.
Nombre: CospLaan Obras y Servicios Laantit, S. L.
Nombre: FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S. A. U.
Nombre: Temavial, S. L.
Nombre: Desenvolupaments Ambientals de Reciclatge, S. L.
El contratista es una PYME ✅
Nombre: Firtec, S. A. U.
Nombre: Bigas Grup, S. L. U.
Nombre: Istem, S. L. U.
Nombre: Arnó Infraestructuras, S. L. U.
Ciudad postal: Lleida
Nombre: Elecnor, S. A.
Nombre: Eurocatalana Obres i Serveis, S. L.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 60 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 60 000 000 💰
2️⃣
Número de contrato: 2
Número de identificación del lote: 2
Título: Lote 2: obras con valor estimado 500 000,00 EUR hasta 1 800 000,00 EUR
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 59
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Endeaboc, S. L.
Nombre: Tecnologia de Firmes, S. A.
Nombre: José Antonio Romero Polo, S. A. U.
Nombre: Construcciones y Servicios Faus, S. A.
Nombre: CRC Obras y Servicios, S. L.
Nombre: Benito Arnó e Hijos, S. A. U.
Nombre: Obres i Projectes Catalunya, S. L.
Nombre: Excavaciones y Construcciones Benjumea, S. A.
Nombre: Rogasa Construcciones y Contratas, S. A. U.
Nombre: Romà Infraestructures i Serveis, S. A. U.
Nombre: Vialex Constructora Aragonesa, S. L.
Nombre: Voltes Connecta, S. L. U.
Nombre: Eiffage Infraestructuras, S. A.
Nombre: Constraula Enginyeria i Obres, S. A. U.
Nombre: Contratas Vilor, S. L.
Nombre: Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S. A.
Nombre: Dragados, S. A.
Nombre: M y J Grúas, S. A.
Nombre: Certis Obres i Serveis, S. A. U.
Nombre: Sorigue, S. A. U.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 100 800 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 100 800 000 💰
Fuente: OJS 2021/S 139-368979 (2021-07-16)