Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de obras de agrupación de vertidos y depuración en varios municipios de la provincia de Córdoba. Fase II

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible — Dirección General de Infraestructuras del Agua

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio para la asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras referenciadas.

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-04-29. La contratación se publicó en 2021-03-15.

Proveedores

Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

¿A quién? ¿Cómo? ¿dónde?
Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2021-03-15 Anuncio de licitación
2022-08-25 Anuncio de adjudicación de contrato
2026-03-11 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2021-03-15)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Número de referencia: 2020 869174
Breve descripción:
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio para la asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras referenciadas.
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 📦
Código CPV adicional: Servicios de consultoría en ingeniería y construcción 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Córdoba 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible — Dirección General de Infraestructuras del Agua
Dirección postal: Avenida Manuel Siurot, 50
Código postal: 41071
Ciudad postal: Sevilla
Contacto
Dirección de internet: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion 🌏
Correo electrónico: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es 📧
URL de los documentos: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html?organismo=CAGPDS 🌏
URL de participación: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/in=dex.action 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-03-15 📅
Fecha límite de presentación: 2021-04-29 📅
Fecha de publicación: 2021-03-19 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 055-138086
Número del DO-S: 55

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 564906.33 EUR 💰
Número máximo de lotes por licitador: 1
Título del lote: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de remodelación de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba)
Número de lote: 1
Breve descripción:
El objeto del contrato es el servicio de asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la remodelación de la EDAR de Pozoblanco con el fin de garantizar que las aguas residuales tratadas en la misma sean posteriormente vertidas al medio receptor cumpliendo con la legislación vigente.
Ver más
Valor estimado sin IVA: 295698.28 EUR 💰
Duración: 21 meses
Título del lote: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de agrupación de vertidos y EDAR de Valenzuela (Córdoba)
Número de lote: 2
Breve descripción:
El objeto del contrato es el servicio de asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la remodelación de la agrupación de vertidos de aguas residuales del municipio de Valenzuela, y conducirlos hasta la estación depuradora donde serán tratados para su posterior vertido al medio receptor cumpliendo con la legislación vigente.
Ver más
Valor estimado sin IVA: 269208.05 EUR 💰
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
Pozoblanco (Córdoba).
Valenzuela (Córdoba).

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2021-05-11 📅
Hora de apertura de ofertas: 14:00
Lugar: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, avenida Manuel Siurot, 50, Sevilla, ESPAÑA.

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: S4111001F
Contacto
Punto de contacto: Servicio de Contratación y Convenios (Aguas)
Dirección del perfil de comprador: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html 🌏
URL de los documentos: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html?organismo=CAGPDS 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Castelar, 22, Registro Telemático Unificado de la Junta de Andalucía
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 671530856 📞
Correo electrónico: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es 📧
Fax: +34 955515041 📠
Dirección de internet: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml 🌏
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso:
Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de, Contratos del Sector Público:
1) el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:
a) cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el Perfil de Contratante;
b) cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el Perfil de Contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del Perfil de Contratante. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos seleccionados. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la presente ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente. Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho;
Ver más
c) cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción;
Ver más
d) cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento;
Ver más
e) cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el Perfil de Contratante;
Ver más
f) cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el Perfil de Contratante;
g) en todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta;
2) no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente:
a) treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron de terminantes de la adjudicación a su favor;
Ver más
b) en los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contratación y Convenios
Dirección postal: Avenida Manuel Siurot, 50
Correo electrónico: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es 📧
Fuente: OJS 2021/S 055-138086 (2021-03-15)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-08-25)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio para la ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución de las obras referenciadas.
Valor total de la contratación: 374070.25 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Infraestructuras del Agua.
Dirección postal: Avenida Manuel Siurot 50

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2022-08-25 📅
Fecha de publicación: 2022-08-30 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2022/S 166-471911
Se refiere al anuncio: 2021/S 055-138086
Número del DO-S: 166

Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de remodelación de la edar de pozoblanco (córdoba)
Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de agrupación de vertidos y edar de valenzuela (córdoba)
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
Pozoblanco (Córdoba)
Valenzuela (Córdoba)

Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios de adjudicación ponderables en función de juicio de valor y otros criterios evaluables mediante fórmulas
Criterio de calidad (ponderación): 60
Precio (ponderación): 40

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2022-08-22 📅
Nombre: Ayesa, ingenieria y arquitectura, s.a.
Número de registro nacional: A41015322
Dirección postal: AVDA. MARIE CURIE, Nº2, ISLA DE LA CARTUJA
Ciudad postal: Sevilla
Código postal: 41092
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: ofertas@ayesa.com 📧
País: Sevilla 🏙️
Dirección de internet: www.ayesa.com 🌏
Valor total de la contratación: 196392.94 EUR 💰
Fecha de celebración del contrato: 2022-08-01 📅
Nombre: Idom consulting engineering architecture, s.a.u.
Número de registro nacional: A48283964
Dirección postal: GLORIETA ANIBAL GONZALEZ, EDIFICIO CENTRIS II, PLANTA 1
Ciudad postal: Tomares
Código postal: 41940
Correo electrónico: idom.sevilla@idom.com 📧
Dirección de internet: www.idom.com 🌏
Valor total de la contratación: 177677.31 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 18
15

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Dirección postal: C/ Castelar, 22, Registro Telemático Unificado de la Junta deAndalucía
Información sobre los plazos de procedimientos de recurso:
Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público: 1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente ala remisión de la invitación a los candidatos seleccionados. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente. Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho. c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento. e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta. 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente: a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria dela licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron de terminantes de la adjudicación a su favor b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.
Ver más
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Dirección postal: Avenida Manuel Siurot 50
Fuente: OJS 2022/S 166-471911 (2022-08-25)
Anuncio de adjudicación de contrato (2026-03-11)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de obras de agrupación de vertidos y depuración en varios municipios de la provincia de córdoba. fase ii.
Número de referencia: 2020 869174
Productos/servicios: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 374070.25 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅

1️⃣
Título: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de remodelación de la edar de pozoblanco (córdoba)
Descripción de la contratación:
El objeto del contrato es el servicio de asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la remodelación de la EDAR de Pozoblanco con el fin de garantizar que las aguas residuales tratadas en la misma sean posteriormente vertidas al medio receptor cumpliendo con la legislación vigente.
Ver más
Productos/servicios adicionales:
Título
Número de identificación del lote: LOT-0001

2️⃣
Título: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de agrupación de vertidos y edar de valenzuela (córdoba)
Descripción de la contratación:
El objeto del contrato es el servicio de asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la remodelación de la agrupación de vertidos de aguas residuales del municipio de Valenzuela, y conducirlos hasta la estación depuradora donde serán tratados para su posterior vertido al medio receptor cumpliendo con la legislación vigente.
Ver más
Título
Número de identificación del lote: LOT-0002

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de identificación del lote: LOT-0001
Número de contrato: LOTE 2022 334
Fecha de celebración del contrato: 2022-08-22 📅
Título: Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de remodelación de la edar de pozoblanco (córdoba)
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 196392.94 EUR 💰
Identificador de la oferta: LOTE I 2022 334
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0001
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Ayesa, ingenieria y arquitectura, s.a.
Número de registro nacional: A41015322
Dirección postal: AVDA. MARIE CURIE, Nº2, ISLA DE LA CARTUJA
Código postal: 41092
Ciudad postal: Sevilla
Región: Sevilla 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: ofertas@ayesa.com 📧
URL: www.ayesa.com 🌏

2️⃣
Número de identificación del lote: LOT-0002
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 177677.31 EUR 💰
Identificador de la oferta: LOTE II 2022 335
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0002
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Idom consulting engineering architecture, s.a.u.
Número de registro nacional: A48283964
Dirección postal: GLORIETA ANIBAL GONZALEZ, EDIFICIO CENTRIS II, PLANTA 1
Código postal: 41940
Ciudad postal: Tomares
Correo electrónico: idom.sevilla@idom.com 📧
URL: www.idom.com 🌏

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Infraestructuras del Agua.
Número de registro nacional: S4111001F
Dirección postal: Avenida Manuel Siurot 50
Código postal: 41071
Ciudad postal: Sevilla
Región: Sevilla 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Servicio de Contratación y Convenios (Aguas)
Correo electrónico: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es 📧
Teléfono: 955032000 📞
URL: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Número de registro nacional: S4111001F
Región: Sevilla 🏙️
URL: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml 🌏
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
Recurso especial en materia de contratación. Plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público: 1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente ala remisión de la invitación a los candidatos seleccionados. En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de la presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente. Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho. c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento. e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta. 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente: a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria dela licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron de terminantes de la adjudicación a su favor b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.
Ver más

Cambios
Otra información adicional
La modificación supone el adicional con IVA incluido de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (42.946,72 €) equivalente a un 19,98 % de incremento sobre el presupuesto vigente, y una ampliación de plazo de CUATRO (4) MESES; por lo que el plazo total del Contrato de servicios quedaría establecido en CUARENTA Y UN (41) MESES.
Ver más
Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Nuevo valor
Texto:
La modificación supone el adicional con IVA incluido de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (42.946,72 €) equivalente a un 19,98 % de incremento sobre el presupuesto vigente, y una ampliación de plazo de CUATRO (4) MESES; por lo que el plazo total del Contrato de servicios quedaría establecido en CUARENTA Y UN (41) MESES.
Ver más
Fuente: OJS 2026/S 050-173908 (2026-03-11)
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
Búsquedas relacionadas 🔍
Región:
España Sur Andalucía Córdoba Sevilla
Proveedores:
AYESA, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U.
Productos/servicios:
Servicios de arquitectura, construcción,... Servicios de ingeniería Servicios de consultoría en ingeniería y... Servicios de consultoría en protección y... Servicios de salud y seguridad Servicios de consultoría en salud y seguridad Servicios relacionados con la construcción Servicios de supervisión de obras Servicios de alcantarillado, basura,... Servicios de alcantarillado