El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el municipio de Sant Pere de Vilamajor que constan en el listado del anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas, así como la realización de las obras correspondientes a la adecuación de las instalaciones en materia de seguridad industrial relacionadas a las actas de anexo III del Pliego de Condiciones Técnicas y otros trabajos relacionados con este servicio.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-04-21.
La contratación se publicó en 2021-03-19.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Contrato del servicio de mantenimiento normativo, correctivo y preventivo de las instalaciones de alumbrado público de Sant Pere de Vilamajor
210/2020”
Productos/servicios: Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles📦
Breve descripción:
“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el...”
Breve descripción
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el municipio de Sant Pere de Vilamajor que constan en el listado del anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas, así como la realización de las obras correspondientes a la adecuación de las instalaciones en materia de seguridad industrial relacionadas a las actas de anexo III del Pliego de Condiciones Técnicas y otros trabajos relacionados con este servicio.
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública📦
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Sant Pere de Vilamajor.
Descripción de la contratación:
“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el...”
Descripción de la contratación
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el municipio de Sant Pere de Vilamajor que constan en el listado del anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas, así como la realización de las obras correspondientes a la adecuación de las instalaciones en materia de seguridad industrial relacionadas a las actas de anexo III del Pliego de Condiciones Técnicas y otros trabajos relacionados con este servicio.
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 274 012 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“La duración del contrato será de dos años y el Órgano de Contratación lo podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de dos prórrogas sin que la duración...”
Descripción de las renovaciones
La duración del contrato será de dos años y el Órgano de Contratación lo podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de dos prórrogas sin que la duración total, incluidas las prórrogas, exceda los cuatro años.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Se establecen condiciones especiales de ejecución del contrato según la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” Información sobre el personal responsable de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-04-21
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-04-23
08:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Telemática.
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios: Cada cuatro años.
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Vía Laietana, 14
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 938876200📞
Fax: +34 932681125 📠
URL: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Vía Laietana, 14
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 938876200📞
Fax: +34 932681125 📠
URL: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/🌏
Fuente: OJS 2021/S 058-146858 (2021-03-19)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-07-07) Objeto Alcance de la contratación
Breve descripción:
“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el...”
Breve descripción
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el municipio de Sant Pere de Vilamajor, que constan en el listado del anexo I, del Pliego de Condiciones Técnicas, así como la realización de las obras correspondientes a la adecuación de las instalaciones en materia de seguridad industrial relacionadas a las actas de anexo III del Pliego de Condiciones Técnicas, y otros trabajos relacionados con este servicio.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 165777.26 💰
Descripción
Descripción de la contratación:
“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el...”
Descripción de la contratación
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento funcional, preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en el municipio de Sant Pere de Vilamajor, que constan en el listado del anexo I, del Pliego de Condiciones Técnicas, así como la realización de las obras correspondientes a la adecuación de las instalaciones en materia de seguridad industrial relacionadas a las actas de anexo III del Pliego de Condiciones Técnicas, y otros trabajos relacionados con este servicio.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Instalación y mantenimiento de luz ornamental de Navidad
Criterio de coste (ponderación): 4
Criterio de coste (nombre): Proposición económica
Criterio de coste (ponderación): 40
Criterio de coste (nombre): Mejora en la renovación del cableado eléctrico de alumbrado público existente
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Periodo de garantia que se propone
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Mejoras propuestas sin coste
Criterio de coste (nombre): Gestión energética
Criterio de coste (ponderación): 2
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 058-146858
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Contrato del servicio de mantenimiento normativo, correctivo y preventivo de las instalaciones de alumbrado público de Sant Pere de Vilamajor”
Fecha de celebración del contrato: 2021-07-06 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S. A.
Número de registro nacional: A08001182
Dirección postal: Avenida Diagonal, 472-476, escalera B, entr. 2.º, 3.ª, edificio Windsor
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08006
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: sece@sece.com📧
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 274 012 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 165777.26 💰
Fuente: OJS 2021/S 132-351608 (2021-07-07)