Contrato Marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona Navarra.
Excepcionalmente, se podrán realizar pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona Nansa (Cantabria).
Las sociedades afectadas en este Contrato Marco son:
— Acciona Energía, S. A.
— Corporación Acciona Hidraúlica, S. L. U.
— Saltos del Nansa I, S. A. U.
Contrato Marco de tres años de duración con prórrogas anuales hasta un máximo de dos años.
Obligatorio realizar una reunión presencial o telemática con el personal de Acciona para aclaración de dudas al Pliego de Condiciones una vez se publique el tender de la licitación en su plataforma de licitación «Procur-e». La reunión se producirá entre los tres días y una semana desde la publicación del tender.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-04-26.
La contratación se publicó en 2021-03-25.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Anuncio de licitación (2021-03-25) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre:
“Acciona Energía, S. A. y empresas pertenecientes a la división de energía del grupo Acciona”
Dirección postal: Avenida de Europa
Ciudad postal: Sarriguen (Navarra)
Código postal: 31621
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Lucía Martín García
Teléfono: +34 911423577📞
Correo electrónico: lucia.martin.garcia@acciona.com📧
Región: España🏙️
URL: https://www.acciona.com/solutions/energy/🌏 Información sobre la contratación conjunta
El contrato lo adjudica una central de compras
Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación
URL de los documentos: https://premiumgreen.acciona.es/supplychain/Pages/default.aspx🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título: Contrato Marco mantenimiento de obra civil de las instalaciones de Navarra
Productos/servicios: Servicios de reparación y mantenimiento📦
Breve descripción:
“Contrato Marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona...”
Breve descripción
Contrato Marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona Navarra.
Excepcionalmente, se podrán realizar pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona Nansa (Cantabria).
Las sociedades afectadas en este Contrato Marco son:
— Acciona Energía, S. A.
— Corporación Acciona Hidraúlica, S. L. U.
— Saltos del Nansa I, S. A. U.
Contrato Marco de tres años de duración con prórrogas anuales hasta un máximo de dos años.
Obligatorio realizar una reunión presencial o telemática con el personal de Acciona para aclaración de dudas al Pliego de Condiciones una vez se publique el tender de la licitación en su plataforma de licitación «Procur-e». La reunión se producirá entre los tres días y una semana desde la publicación del tender.
1️⃣
Lugar de ejecución: España🏙️
Descripción de la contratación:
“Contrato Marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona...”
Descripción de la contratación
Contrato Marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona Navarra.
Excepcionalmente, se podrán realizar pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la zona Nansa (Cantabria).
Las sociedades afectadas en este Contrato Marco son:
— Acciona Energía, S. A.
— Corporación Acciona Hidraúlica, S. L. U.
— Saltos del Nansa I, S. A. U.
Contrato Marco de tres años de duración con prórrogas anuales hasta un máximo de dos años.
Obligatorio realizar una reunión presencial o telemática con el personal de Acciona para aclaración de dudas al Pliego de Condiciones una vez se publique el tender de la licitación en su plataforma de licitación «Procur-e». La reunión se producirá entre los tres días y una semana desde la publicación del tender.
Ver más Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 36
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones: Prórrogas anuales hasta un máximo de dos años.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de concurso previa
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con un único operador
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-04-26
00:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8, 5.ª planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28014
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: tribunal.contratacion@madrid.org📧
Fuente: OJS 2021/S 062-158446 (2021-03-25)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-12-30) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre:
“Acciona Generación Renovable S.A. y otras empresas pertenecientes a la división de Energía del Grupo Acciona.”
Número de registro nacional: A31768138
Ciudad postal: Madrid - Alcobendas
Código postal: 28108
Dirección del perfil de comprador: https://premiumgreen.acciona.es/supplychain/Pages/default.aspx🌏
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“ADJUDICACIÓN DE SERVICIO - CONTRATO MARCO MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL INSTALACIONES DE NAVARRA”
Breve descripción:
“Contrato marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la Zona...”
Breve descripción
Contrato marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la Zona Navarra.
Excepcionalmente, se podrán realizar pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la Zona Nansa (Cantabria).
Las sociedades afectadas en este contrato marco son:
ACCIONA GENERACIÓN RENOVABLE, S.A.
CORPORACION ACCIONA HIDRAÚLICA, S.L.U.
SALTOS DEL NANSA I, S.A.U.
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 360 000 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: En Navarra.
Excepcionalmente en Cantabria
Descripción de la contratación:
“El objeto de la comunicación es la adjudicación del contrato marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las...”
Descripción de la contratación
El objeto de la comunicación es la adjudicación del contrato marco para la realización de pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la Zona Navarra.
Excepcionalmente se podrán realizar pequeños trabajos de mantenimiento de obra civil en las instalaciones de generación eléctrica situadas en la Zona Nansa (Cantabria).
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 062-158446
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título: Contrato marco mantenimiento de obra civil instalaciones de navarra
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-21 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Obras y servicios tex s.l.
Número de registro nacional: B31555139
Ciudad postal: Barbatain (Navarra)
País: España 🇪🇸
Región: España🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 360 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 360 000 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Plaza de Chamberí, 8, 5ª planta.
Fuente: OJS 2022/S 002-004118 (2021-12-30)