Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Direcciones facultativas para la construcción de nuevo centro integrado de FP de referencia aeroespacial en La Rinconada (SE). 00203/ISE/2021/SC
CONTR 2021...”
Título
Direcciones facultativas para la construcción de nuevo centro integrado de FP de referencia aeroespacial en La Rinconada (SE). 00203/ISE/2021/SC
CONTR 2021 0000398019
Ver más
Productos/servicios: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección📦
Breve descripción:
“Direcciones facultativas para la construcción de nuevo centro integrado de FP de referencia aeroespacial en La Rinconada (SE). 00203/ISE/2021/SC.”
Valor estimado sin IVA: EUR 358161.99 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Sevilla🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: San José de La Rinconada.
Descripción de la contratación:
“Direcciones facultativas para la construcción de nuevo centro integrado de fp de referencia aeroespacial en La Rinconada (SE). 00203/ISE/2021/SC.” Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 358161.99 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 18
Información complementaria:
“El plazo de ejecución de las direcciones facultativas queda condicionado al plazo de ejecución resultante del contrato de obras al que está vinculado...”
Información complementaria
El plazo de ejecución de las direcciones facultativas queda condicionado al plazo de ejecución resultante del contrato de obras al que está vinculado (00195/ISE/2021/SC) (dieciocho meses) más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las mismas (artículo 29.7 de la LCSP). La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas y PCAP que rigen en la presente contratación.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Condiciones de participación
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-08-30
19:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-09-06
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Esta fecha es estimativa. La fecha correcta será publicada en el Perfil del Contratante.”
“Las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de...”
Las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante SiREC-Portal de Licitación Electrónica) según las especificaciones recogidas en el manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace (https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html). Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal deberán estar registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.
El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio de notificaciones «Expediente de contratación Junta de Andalucía» de la entidad de emisora «Contratación de la Junta de Andalucía».
Ver más Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Ciudad postal: Sevilla
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2021/S 146-387749 (2021-07-26)
Información complementaria (2021-08-12) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Agencia pública andaluza de educación
Dirección postal: JUDERÍA, EDIFICIO VEGA DEL REY 1
Ciudad postal: Camas
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC
CONTR 2021...”
Título
DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC
CONTR 2021 0000398019
Ver más
Breve descripción:
“DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC”
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 146-387749
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2021-08-30 📅
Tiempo: 19:59
Nuevo valor
Fecha: 2021-09-16 📅
Tiempo: 19:59
Otra información adicional
“SE AMPLIA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR INCORPORARSE NUEVA RUTA DE ACCESO AL PROYECTO (NUEVO ANEXO PPT).”
Fuente: OJS 2021/S 158-418927 (2021-08-12)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-12-30) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 358161.99 💰
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: San José de la Rinconada
Descripción de la contratación:
“DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC” Criterios de adjudicación
Precio
Descripción
Información complementaria:
“El plazo de ejecución de las Direcciones Facultativas queda condicionado al plazo de ejecución resultante del contrato de obras al que está vinculado...”
Información complementaria
El plazo de ejecución de las Direcciones Facultativas queda condicionado al plazo de ejecución resultante del contrato de obras al que está vinculado (00195/ISE/2021/SC) (18 meses), más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las mismas (art. 29.7 de la LCSP). La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas y PCAP que rigen en la presente contratación.
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 146-387749
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC”
Fecha de celebración del contrato: 2021-12-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 17
Nombre y dirección del contratista
Nombre: María del carmen pérez pérez
Ciudad postal: Malaga
País: España 🇪🇸
Región: Málaga🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 358161.99 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 267 188 💰
“Las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de...”
Las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de licitación electrónica (en adelante SiREC-Portal de licitación electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de licitación electrónica publicado en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html. Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar registradas previamente en el SiREC-Portal de licitación electrónica.
El registro en el SiREC-Portal de licitación electrónica requiere el alta de usuario en la dirección electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”.
Ver más
Fuente: OJS 2022/S 002-003501 (2021-12-30)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-12-14) Autoridad contratante Nombre y dirección
Número de registro nacional: Q4100702B
Persona de contacto: Diego talavera
Región: Andalucía🏙️
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA...”
Título
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC
CONTR 2021 0000398019
Ver más
Productos/servicios: Servicios de arquitectura y servicios conexos📦 Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: San josé de la rinconada
Descripción de la contratación:
“PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA...”
Descripción de la contratación
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIONES FACULTATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO INTEGRADO DE FP DE REFERENCIA AEROESPACIAL EN LA RINCONADA (SE). 00203/ISE/2021/SC
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 002-003501
Adjudicación del contrato
Número de contrato: CONTR 2021 0000398019
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Arksur planning, s.l
Ciudad postal: Málaga
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 267 188 💰
Fuente: OJS 2023/S 244-767838 (2023-12-14)