Diseño, suministro, instalación y mantenimiento de anclajes y líneas de vida contra caídas en varios edificios, casetas y estaciones de bombeo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de expediente: 2021I070009

Anuncio de licitación (2021-06-08)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre:
“Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona)”
Número de registro nacional: Q0867012G
Dirección postal: Plaça Portal de la Pau, 6
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08039
País: España 🇪🇸
Persona de contacto:
“Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona)”
Teléfono: +34 932982100 📞
Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat 📧
Fax: +34 933068828 📠
Región: Barcelona 🏙️
URL: http://www.portdebarcelona.cat 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l9z4W2donac%3D 🌏
Comunicación
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NRB%2BkHbM5pCmq21uxhbaVQ%3D%3D 🌏

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Diseño, suministro, instalación y mantenimiento de anclajes y líneas de vida contra caídas en varios edificios, casetas y estaciones de bombeo de la...”    Ver más
Productos/servicios: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de seguridad 📦
Breve descripción:
“Diseño, suministro, instalación y mantenimiento de anclajes y líneas de vida contra caídas en varios edificios, casetas y estaciones de bombeo de la...”    Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 457 000 💰

1️⃣
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción 📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de instalación en edificios 📦
Productos/servicios adicionales: Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad 📦
Productos/servicios adicionales: Acabado de edificios 📦
Productos/servicios adicionales: Otros trabajos de acabado de edificios 📦
Lugar de ejecución: Barcelona 🏙️
Descripción de la contratación:
“Diseño, suministro, instalación y mantenimiento de anclajes y líneas de vida contra caídas en varios edificios, casetas y estaciones de bombeo de la...”    Ver más
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Oferta técnica según pliegos
Criterio de calidad (ponderación): 60
Precio (ponderación): 40
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 457 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Para el contrato de obra: plazo de seis (6) meses. Para el contrato del servicio de mantenimiento: plazo de dos (2) años con posibilidad de dos prórrogas,...”    Ver más
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
“Para el contrato de obra: plazo de seis (6) meses. Para el contrato del servicio de mantenimiento: plazo de dos (2) años con posibilidad de dos prórrogas,...”    Ver más

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“— capacidad de obrar, — no prohibición para contratar, — no estar incurso en incompatibilidades, — cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”    Ver más
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Otros.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Otros.
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: el adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos...”    Ver más

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-07-09 12:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 6
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-08-09 13:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“(https://seu.portdebarcelona.gob.es/). Datos de dirección: — calle: — código postal: — población: — país:”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: según pliegos.

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
URL: https://sedeminhap.gob.es/ 🌏
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida General Perón, 38
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
URL: https://sedeminhap.gob.es/ 🌏
Fuente: OJS 2021/S 112-295238 (2021-06-08)