Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Obra de ampliación y reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II CHUIMI.
23/T/21/OB/CO/A/0102”
Productos/servicios: Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud📦
Breve descripción:
“Obra de ampliación y reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II CHUIMI.”
Valor estimado sin IVA: EUR 43176658.01 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Gran Canaria🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTILAvenida Marítima del Sur, s/n. Las Palmas de Gran Canaria. 35016”
Descripción de la contratación:
“Obra de ampliación y reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II CHUIMI.” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): 3.- Incremento de la penalidad por cada día natural de retraso.
Criterio de coste (ponderación): 16
Criterio de coste (nombre): 4.- Relación prudencia / presupuesto de control de calidad.
Criterio de coste (ponderación): 11
Criterio de coste (nombre): 5.- Incremento del plazo de garantía.
Criterio de coste (nombre): 6.- Relación prudencia / reducción del plazo de ejecución de la obra.
Criterio de coste (ponderación): 6
Criterio de coste (nombre): 1.- Calidad técnica de la oferta y conocimiento del proyecto.
Criterio de coste (ponderación): 29
Criterio de coste (nombre): 2.- Relación prudencia / baja de la oferta económica.
Criterio de coste (ponderación): 27
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 43176658.01 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 36
Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85%, DENTRO DEL EJE 9, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.a, OBJETIVO ESPECIFICO 9.7.1 DEL...”
Información sobre los fondos de la Unión Europea
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85%, DENTRO DEL EJE 9, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.a, OBJETIVO ESPECIFICO 9.7.1 DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - C2-6
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - C2-6
- Técnicos o unidades técnicas
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. Descripción: La persona contratista tiene la obligación de respetar la normativa vigente...”
Condiciones de ejecución del contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. Descripción: La persona contratista tiene la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Descripción: Referente al convenio colectivo de aplicación Relativa al mantenimiento de la plantilla Referente a los salarios Condición especial de ejecución referente a la subrogación y la relativa al cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo
Combatir el paro. Descripción: - Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo ante cualquier oficina de los servicios públicos de empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 13 3 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-01-27
20:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-02-01
10:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Datos de Dirección:
Calle: Avda. Juan XXIII, 17 3ª
CP: 35007
Población: Las Palmas de Gran Canaria
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción:
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Consejeria de Sanidad
Dirección postal: Avda Juan XXIII 17 6º planta
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contratacion.sanidad@gobiernodecanarias.org📧 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Consejeria de Sanidad
Dirección postal: Avda Juan XXIII 17 6ª planta
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contratacion.sanidad@gobiernodecanarias.org📧
Fuente: OJS 2021/S 242-636676 (2021-12-09)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-08-04) Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 242-636676
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Obra de ampliación y reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II CHUIMI.” Información sobre los no premiados
Otras razones (interrupción del procedimiento)
Fuente: OJS 2022/S 152-433759 (2022-08-04)