Pasarela peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Pasarela peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
PlazoEl plazo para la recepción de ofertas era de 2021-06-22. La contratación se publicó en 2021-05-18.
ProveedoresLos siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién? ¿Cómo?- • Montaje de estructuras metálicas › Instalación de estructuras metálicas
- • Trabajos de construcción de autopistas y carreteras › Trabajos de construcción de carreteras
Historial de adquisiciones
| Fecha | Documento |
|---|---|
| 2021-05-18 | Anuncio de licitación |
| 2021-06-09 | Información complementaria |
| 2021-11-08 | Anuncio de adjudicación de contrato |
| 2023-02-23 | Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia |
| 2024-06-20 | Anuncio de adjudicación de contrato |
| 2026-01-09 | Anuncio de adjudicación de contrato |
Anuncio de licitación (2021-05-18)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Instalación de estructuras metálicas
Número de referencia: C-1435/2021
Breve descripción:
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Obras
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Instalación de estructuras metálicas 📦
Código CPV adicional: Trabajos de construcción de carreteras 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Canarias 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Dirección postal: Plaza de España, s/n
Código postal: 38003
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Contacto
Dirección de internet: http://www.tenerife.es/ 🌏
Correo electrónico: licitaciones@tenerife.es 📧
Teléfono: +34 901501901 📞
Fax: +34 922239704 📠
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PE%2B9H7ab%2B1aiEJrVRqloyA%3D%3D 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-05-18 📅
Fecha límite de presentación: 2021-06-22 📅
Fecha de publicación: 2021-05-21 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 098-252598
Número del DO-S: 98
Información complementaria
Descripción.
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 9125415.3 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 9125415.3 EUR 💰
Duración: 18 meses
Descripción de las opciones:
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Isla de Tenerife.
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
Situación económica y financiera: B4-6
Capacidad técnica y profesional: B4-6
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 19:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 2 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2021-07-27 📅
Hora de apertura de ofertas: 09:00
Lugar: Datos de dirección:
— calle:
— código postal:
— población:
— país:
Información complementaria: Descripción.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria técnica
Criterio de calidad (ponderación): 45
Criterio de coste (nombre): Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 45
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: P3800001D
Contacto
Punto de contacto: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PE%2B9H7ab%2B1aiEJrVRqloyA%3D%3D 🌏
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dirección postal: Avenida José Manuel Guimerá, 10, edificio usos múltiples II, 6.ª planta
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Código postal: 38003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 922951375 📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org 📧
Fuente: OJS 2021/S 098-252598 (2021-05-18)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Instalación de estructuras metálicas
Número de referencia: C-1435/2021
Breve descripción:
Pasarela peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Obras
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Instalación de estructuras metálicas 📦
Código CPV adicional: Trabajos de construcción de carreteras 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Canarias 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Dirección postal: Plaza de España, s/n
Código postal: 38003
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Contacto
Dirección de internet: http://www.tenerife.es/ 🌏
Correo electrónico: licitaciones@tenerife.es 📧
Teléfono: +34 901501901 📞
Fax: +34 922239704 📠
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PE%2B9H7ab%2B1aiEJrVRqloyA%3D%3D 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-05-18 📅
Fecha límite de presentación: 2021-06-22 📅
Fecha de publicación: 2021-05-21 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 098-252598
Número del DO-S: 98
Información complementaria
Descripción.
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 9125415.3 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 9125415.3 EUR 💰
Duración: 18 meses
Descripción de las opciones:
No hay posibilidad de prórroga. Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente concedido.
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Isla de Tenerife.
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
— capacidad de obrar,
— no prohibición para contratar,
— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— cumplimiento con las obligaciones tributarias.
Capacidad técnica y profesional: B4-6
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
— promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: de conformidad con lo estipulado en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
— consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: de conformidad con lo estipulado en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
— eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer. Descripción: de conformidad con lo estipulado en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
— consideraciones de tipo social. Descripción: de conformidad con lo estipulado en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 19:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 2 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2021-07-27 📅
Hora de apertura de ofertas: 09:00
Lugar: Datos de dirección:
— calle:
— código postal:
— población:
— país:
Información complementaria: Descripción.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria técnica
Criterio de calidad (ponderación): 45
Criterio de coste (nombre): Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 45
Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: P3800001D
Contacto
Punto de contacto: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PE%2B9H7ab%2B1aiEJrVRqloyA%3D%3D 🌏
Dirección de internet: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHYjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 🌏
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dirección postal: Avenida José Manuel Guimerá, 10, edificio usos múltiples II, 6.ª planta
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
Código postal: 38003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 922951375 📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org 📧
Fuente: OJS 2021/S 098-252598 (2021-05-18)
Información complementaria (2021-06-09)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Trabajos de construcción de carreteras 📦
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-06-09 📅
Fecha límite de presentación: 2021-07-14 📅
Fecha de publicación: 2021-06-14 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 113-296043
Se refiere al anuncio: 2021/S 098-252598
Número del DO-S: 113
Fuente: OJS 2021/S 113-296043 (2021-06-09)
Objeto
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Trabajos de construcción de carreteras 📦
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-06-09 📅
Fecha límite de presentación: 2021-07-14 📅
Fecha de publicación: 2021-06-14 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 113-296043
Se refiere al anuncio: 2021/S 098-252598
Número del DO-S: 113
Fuente: OJS 2021/S 113-296043 (2021-06-09)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-11-08)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Dirección postal: Plaza de España, s/n.
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-11-08 📅
Fecha de publicación: 2021-11-12 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 220-575929
Número del DO-S: 220
Objeto
Alcance de la contratación
Descripción de las opciones:
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Isla de Tenerife. .
Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria Técnica
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-29 📅
Nombre: Obrascon huarte lain, s.a.
Número de registro nacional: A48010573
Dirección postal: Paseo de la Castellana, número 259 D, Torre Espacio
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28046
País: España 🇪🇸
Valor total de la contratación: 8 211 875 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal administrativo de contratos públicos de la comunidad autónoma de canarias
Dirección postal: Edificio Usos Múltiples II, planta 6ª. Avda. José Manuel Guimerá, 10
Fuente: OJS 2021/S 220-575929 (2021-11-08)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Pasarela Peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Valor total de la contratación: 8 211 875 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Dirección postal: Plaza de España, s/n.
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-11-08 📅
Fecha de publicación: 2021-11-12 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 220-575929
Número del DO-S: 220
Objeto
Alcance de la contratación
Descripción de las opciones:
No hay posibilidad de prórroga. Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente concedido.
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Isla de Tenerife. .
Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Memoria Técnica
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-29 📅
Nombre: Obrascon huarte lain, s.a.
Número de registro nacional: A48010573
Dirección postal: Paseo de la Castellana, número 259 D, Torre Espacio
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28046
País: España 🇪🇸
Valor total de la contratación: 8 211 875 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal administrativo de contratos públicos de la comunidad autónoma de canarias
Dirección postal: Edificio Usos Múltiples II, planta 6ª. Avda. José Manuel Guimerá, 10
Fuente: OJS 2021/S 220-575929 (2021-11-08)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-02-23)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 8 211 875 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia
Procedimiento
Criterios de adjudicación
No procede
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-02-23 📅
Fecha de publicación: 2023-02-28 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 042-123870
Se refiere al anuncio: 2021/S 220-575929
Número del DO-S: 42
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Pasarela Peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Fuente: OJS 2023/S 042-123870 (2023-02-23)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 8 211 875 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia
Procedimiento
Criterios de adjudicación
No procede
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-02-23 📅
Fecha de publicación: 2023-02-28 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 042-123870
Se refiere al anuncio: 2021/S 220-575929
Número del DO-S: 42
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Pasarela Peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Fuente: OJS 2023/S 042-123870 (2023-02-23)
Anuncio de adjudicación de contrato (2024-06-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Pasarela Peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Número de referencia:
Breve descripción: Contrato de obra Pasararela
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Instalación de estructuras metálicas 📦
Descripción
Identificador interno:
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de carreteras 📦
Título
Número de identificación del lote:
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote:
Número de contrato:
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-29 📅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 8786706.25 EUR 💰
Identificador de la oferta:
Identificador del lote o el grupo de lotes:
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Obrascon huarte lain, s.a.
Número de registro nacional:
Dirección postal: Paseo de la Castellana, número 259 D, Torre Espacio
Código postal: 28046
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: asanchez@ohla-group.com 📧
Teléfono: +34 922273650 📞
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Número de registro nacional:
Dirección postal: Plaza de España, s/n.
Código postal: 38003
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Correo electrónico: licitaciones@tenerife.es 📧
Teléfono: 901501901 📞
Fax: 922239704 📠
URL: http://www.tenerife.es/ 🌏
Cambios
Otra información adicional
Inclusión de nuevas unidades de obra no previstas inicialmente.
Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto: Inclusión de nuevas unidades de obra no previstas inicialmente.
Fuente: OJS 2024/S 120-368573 (2024-06-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Pasarela Peatonal en el enlace del Padre de Anchieta de la carretera de interés regional TF-5 (sentido Santa Cruz de Tenerife), en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Número de referencia:
C-1435/2021
Breve descripción: Contrato de obra Pasararela
Tipo de contrato: Obras
Productos/servicios: Instalación de estructuras metálicas 📦
Descripción
Identificador interno:
C-1435/2021
Productos/servicios adicionales: Trabajos de construcción de carreteras 📦
Título
Número de identificación del lote:
LOT-0000
Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote:
LOT-0000
Número de contrato:
171/2021
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-29 📅
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 8786706.25 EUR 💰
Identificador de la oferta:
REF TEN-0001/LOT-0000
Identificador del lote o el grupo de lotes:
LOT-0000
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Obrascon huarte lain, s.a.
Número de registro nacional:
A48010573
Dirección postal: Paseo de la Castellana, número 259 D, Torre Espacio
Código postal: 28046
Ciudad postal: Madrid
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: asanchez@ohla-group.com 📧
Teléfono: +34 922273650 📞
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Número de registro nacional:
31072730151033
Dirección postal: Plaza de España, s/n.
Código postal: 38003
Ciudad postal: Santa Cruz de Tenerife
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife
Correo electrónico: licitaciones@tenerife.es 📧
Teléfono: 901501901 📞
Fax: 922239704 📠
URL: http://www.tenerife.es/ 🌏
Cambios
Otra información adicional
Inclusión de nuevas unidades de obra no previstas inicialmente.
Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: CON-0001
Nuevo valor
Texto: Inclusión de nuevas unidades de obra no previstas inicialmente.
Fuente: OJS 2024/S 120-368573 (2024-06-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2026-01-09)
Objeto
Descripción
País: España 🇪🇸
Lugar de ejecución:
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 8 211 875 EUR 💰
Nombre y dirección del contratista
Región: Madrid 🏙️
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Tenerife 🏙️
Teléfono: 922239500 📞
Cambios
Otra información adicional
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: Result
Nuevo valor
Texto:
Fuente: OJS 2026/S 008-021906 (2026-01-09)
Objeto
Descripción
País: España 🇪🇸
Lugar de ejecución:
El Hierro
🏙️
Gran Canaria
🏙️
Adjudicación del contrato
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 8 211 875 EUR 💰
Nombre y dirección del contratista
Región: Madrid 🏙️
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Tenerife 🏙️
Teléfono: 922239500 📞
Cambios
Otra información adicional
Modificaciones que derivaron de variaciones en las mediciones inicialmente previstas en el proyecto de ejecución y modificaciones que generaron la necesidad de incluir unidades de nueva creación.
Principal motivo de la modificación: Necesidad de modificaciones debido a circunstancias que un comprador diligente no podía predecir.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: Result
Nuevo valor
Texto:
FORMALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 3 DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “PASARELA PEATONAL EN EL ENLACE DEL PADRE DE ANCHIETA DE LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-5 (SENTIDO SANTA CRUZ DE TENERIFE), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (E2021009697).
Ver más
Nuevas adquisiciones en categorías afines 🆕
- Trabajos de construcción (>20 nuevas adquisiciones)