Servicio de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción de Oural, centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Ourense-Mon | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Fecha	Documento
2021-03-12	Anuncio de licitación
2021-04-29	Información complementaria
2021-09-01	Anuncio de adjudicación de contrato
2023-01-16	Información complementaria
2023-01-16	Anuncio de adjudicación de contrato
2025-01-14	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2021-03-12)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios técnicos
Número de referencia: 3.20/27507.0006
Breve descripción:

Servicio de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción de Oural, centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo.

Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios técnicos 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Galicia 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Organismo de Derecho público
Nombre del poder adjudicador: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Dirección postal: C/ Hiedra, 9, edificio 23 (Estación de Chamartín)
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Contacto
Dirección de internet: http://www.adif.es 🌏
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es 📧
Teléfono: +34 913007661 📞
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-03-12 📅
Fecha límite de presentación: 2021-04-13 📅
Fecha de publicación: 2021-03-17 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 053-133891
Número del DO-S: 53

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 1053457.38 EUR 💰
Valor estimado sin IVA: 1053457.38 EUR 💰
Duración: 33 meses
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Ourense, Lugo.

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 13:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Fecha de apertura de ofertas: 2021-04-29 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:00
Lugar: Licitación electrónica.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV)
Criterio de calidad (ponderación): 49 %
Criterio de coste (nombre): Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF)
Criterio de coste (ponderación): 51 %

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: Q2801660H
Contacto
Dirección de internet: www.adif.es 🌏
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏
URL de los documentos: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dirección postal: Avenida General Perón, 38, 8ª planta)
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319 📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Dirección postal: C/ Hiedra, 9, edificio 23 (Estación de Chamartín)
Teléfono: +34 913007005 📞
Correo electrónico: cfernandez@adif.es 📧
Fuente: OJS 2021/S 053-133891 (2021-03-12)

Información complementaria (2021-04-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

Servicio de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de la Subestación Eléctrica de Tracción de Oural, centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo.

Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Información complementaria

Autoridad contratante
Identidad
Dirección postal: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-04-29 📅
Fecha de publicación: 2021-05-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 086-223373
Se refiere al anuncio: 2021/S 053-133891
Número del DO-S: 86
Fuente: OJS 2021/S 086-223373 (2021-04-29)

Anuncio de adjudicación de contrato (2021-09-01)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE OURAL, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO OURENSE - MONFORTE DE LEMOS - LUGO

Valor total de la contratación: 642 246 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Administrador de infraestructuras ferroviarias
Dirección postal: CALLE HIEDRA 9 - EDIFICIO 23 (ESTACION DE CHAMARTIN)

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-09-01 📅
Fecha de publicación: 2021-09-06 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 172-449749
Número del DO-S: 172

Objeto
Alcance de la contratación
Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: NextGenerationEU
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:

OURENSE

LUGO

Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (ponderación): 49%
Criterio de coste (ponderación): 51%

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-31 📅
Nombre: Tpf getinsa euroestudios sl
Número de registro nacional: B84840685
Dirección postal: P.I. Asipo III. plaza Julio Alberto Blanco nº2-2º, oficina 44
Ciudad postal: Llanera
Código postal: 33403
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: ofertas@tpfingenieria.com 📧
País: Asturias 🏙️
Valor total de la contratación: 642 246 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 8

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALESDirección postal: AVDA. GENERAL PERON 38, 8ª PLANTA
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Administrador de infraestructuras ferroviarias
Dirección postal: CALLE HIEDRA 9 - EDIFICIO 23 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Código postal: 28036
Dirección de internet: www.adif.es 🌏
Fuente: OJS 2021/S 172-449749 (2021-09-01)

Información complementaria (2023-01-16)
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-01-16 📅
Fecha de publicación: 2023-01-20 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 015-038397
Número del DO-S: 15
Fuente: OJS 2023/S 015-038397 (2023-01-16)

Anuncio de adjudicación de contrato (2023-01-16)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 642 246 EUR 💰

Referencia
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 015-040809

Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS

OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE OURAL, CENTROS

DE AUTOTRANSFORMACIÓN Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO

OURENSE - MONFORTE DE LEMOS - LUGO

Nombre del proyecto o programa financiado por la UE: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Adjudicación del contrato
País: Principado de Asturias 🏙️
Fuente: OJS 2023/S 015-040809 (2023-01-16)

Anuncio de adjudicación de contrato (2025-01-14)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: “servicio de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción de oural, centros de autotransformación y telemando de energía del tramo ourense - mon
Número de referencia: 3.20/27507.0006
Productos/servicios: Servicios técnicos 📦
Valor total de la contratación (IVA excluido): 1085661.46 EUR 💰
Descripción
Descripción de la contratación:

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE OURAL, CENTROS DE AUTOTRANSFORMACIÓN Y TELEMANDO DE ENERGÍA DEL TRAMO OURENSE - MONFORTE DE LEMOS - LUGO

Título
Número de identificación del lote: LOT-0000

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE

Adjudicación del contrato
Número de identificación del lote: LOT-0000
Número de contrato: 3.20/27507.0006
Fecha de celebración del contrato: 2021-08-31 📅
Título: “servicio de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción de oural, centros de autotransformación y telemando de energía del tramo ourense - mon
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: 1085661.46 EUR 💰
Identificador de la oferta: TPA-001
Identificador del lote o el grupo de lotes: LOT-0000
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Tpf getinsa euroestudios sl
Número de registro nacional: B84840685
Dirección postal: P.I. Asipo III. plaza Julio Alberto Blanco nº2-2º, oficina 44
Código postal: 33403
Ciudad postal: Llanera
Región: Asturias 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: ofertas@tpfingenieria.com 📧

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Administrador de infraestructuras ferroviarias
Número de registro nacional: Q2801660H
Dirección postal: CALLE HIEDRA 9 - EDIFICIO 23 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Código postal: 28036
Ciudad postal: Madrid
Región: Madrid 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: jmartinezfuentes@adif.es 📧
Teléfono: +34 913007661 📞
URL: www.adif.es 🌏

Información complementaria
Órgano de revisión
Número de registro nacional: S2826042J
Región: Madrid 🏙️
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALESDirección postal: AVDA. GENERAL PERON 38, 8ª PLANTA
Código postal: 28020
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es 📧
Teléfono: +34 913491319 📞

Cambios
Otra información adicional

Como consecuencia del atraso en la ejecución las obras de subestaciones y telemando, el expediente de asistencia técnica 3.20/27507.0006 se ha alargado en el tiempo más de lo esperado y a pesar de haber tramitado un modificado previsto, se ha agotado el presupuesto del contrato. La finalización de este contrato dejaría sin cobertura a las obras que asiste, lo que nos lleva a la necesidad de modificarlo con su correspondiente ampliación de plazo y dotación presupuestaria para poder continuar con el control y vigilancia de las obras. Debido a la ampliación de plazo de obra comentada, se estima que, para la realización de los trabajos de asistencia técnica y control y vigilancia, es necesario ampliar la dedicación del actual equipo de personas y, por tanto, de la oficina, equipos e instalaciones, siendo necesario aumentar las mediciones de las unidades P-01 y P-06. Al no modificar el actual equipo de personas las mediciones de las unidades P-02, P03, P04, P05, P-07 y P-08 no varían.

Principal motivo de la modificación: Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales por parte del contratista original.
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: TPA-0001
Nuevo valor
Texto:

Como consecuencia del atraso en la ejecución las obras de subestaciones y telemando, el expediente de asistencia técnica 3.20/27507.0006 se ha alargado en el tiempo más de lo esperado y a pesar de haber tramitado un modificado previsto, se ha agotado el presupuesto del contrato. La finalización de este contrato dejaría sin cobertura a las obras que asiste, lo que nos lleva a la necesidad de modificarlo con su correspondiente ampliación de plazo y dotación presupuestaria para poder continuar con el control y vigilancia de las obras. Debido a la ampliación de plazo de obra comentada, se estima que, para la realización de los trabajos de asistencia técnica y control y vigilancia, es necesario ampliar la dedicación del actual equipo de personas y, por tanto, de la oficina, equipos e instalaciones, siendo necesario aumentar las mediciones de las unidades P-01 y P-06. Al no modificar el actual equipo de personas las mediciones de las unidades P-02, P03, P04, P05, P-07 y P-08 no varían.

Fuente: OJS 2025/S 010-028354 (2025-01-14)