Comprende los trabajos de explotación, de conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres y sus instalaciones asociadas.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-03-07.
La contratación se publicó en 2021-12-30.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres. Pontevedra (Pontevedra)
OH.836.1235”
Productos/servicios: Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales📦
Breve descripción:
“Comprende los trabajos de explotación, de conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres y sus instalaciones asociadas.”
Breve descripción
Comprende los trabajos de explotación, de conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres y sus instalaciones asociadas.
1️⃣
Lugar de ejecución: Pontevedra🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Os Praceres (Pontevedra)
Descripción de la contratación:
“El objeto comprende los trabajos de explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres y sus instalaciones asociadas. Las tareas...”
Descripción de la contratación
El objeto comprende los trabajos de explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres y sus instalaciones asociadas. Las tareas consisten, entre otras, en la explotación necesaria para que los elementos del sistema público de saneamiento y depuración de aguas residuales cumplan sus cometidos en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando la conservación y el mantenimiento en perfecto estado de los equipos, elementos e instalaciones de la planta.
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre):
“Memoria descriptiva de la metodología propuesta para la realización de los trabajos”
Criterio de calidad (ponderación): 39
Criterio de calidad (nombre): Medidas para el impulso demográfico
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Mejoras complementarias vinculadas al servicio
Criterio de calidad (ponderación): 6
Precio (ponderación): 45
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 9265630.48 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto (12.677.505,72 €) hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de...”
Descripción de las renovaciones
Previsión de prórroga o prórrogas contractual/es ordinaria/s con incremento de gasto (12.677.505,72 €) hasta un plazo máximo de la prórroga o prórrogas de treinta y seis (36) meses.
Ver más
Información complementaria:
“Requisitos específicos: solvencia apartado III y declaración de compromiso de adscripción de medios determinados en el cuadro de características del contrato.”
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones: La correspondiente para la ejecución de la prestación objeto del contrato
Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Solvencia: para justificar la solvencia podrá optar indistintamente por la acreditación de la clasificación o de las condiciones mínimas de...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Solvencia: para justificar la solvencia podrá optar indistintamente por la acreditación de la clasificación o de las condiciones mínimas de solvencia
Clasificación: grupo O, subgrupo 4, categoría 5
Solvencia económica y financiera: volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio económico dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividad del empresario y de finalización para la presentación de ofertas
Ver más Condiciones de participación
El importe que deberá alcanzar será igual o superior a 1.389.844,57 €.
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“Solvencia: para justificar la solvencia podrá optar indistintamente por la acreditación de la clasificación o de las condiciones mínimas de...”
Lista y breve descripción de los criterios de selección
Solvencia: para justificar la solvencia podrá optar indistintamente por la acreditación de la clasificación o de las condiciones mínimas de solvencia
Clasificación: grupo O, subgrupo 4, categoría 5
Solvencia técnica y profesional: relación de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones
Ver más Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional):
“El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 926.563,05 €” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“- Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en sector que corresponda en relación con ejecución de la...”
Condiciones de ejecución del contrato
- Respeto y cumplimiento por contratista de lo establecido en convenio colectivo de aplicación en sector que corresponda en relación con ejecución de la prestación objeto del contrato
- Cumplimiento estricto por el contratista durante la ejecución de la prestación incluida en el contrato, en cuanto resulte de aplicación, de la normativa sobre prevención riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo
- Recogida selectiva de residuos generados durante ejecución contrato
- Presentación, a requerimiento de administración contratante, de documentación referida a relación detallada de subcontratistas o suministradores que participan en contrato junto con condiciones de subcontratación o suministro que guarden relación directa con plazo de pago y a justificación de cumplimiento de pagos a subcontratistas o suministradores dentro de plazos legalmente establecidos
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-03-07
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: gallego 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 5
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-03-17
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“La apertura del archivo electrónico B se realizará en las dependencias de Augas de Galicia en acto celebrado a distancia con el empleo de medios electrónicos.”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Acto no público y apertura por medio electrónico
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
Información complementaria
“Contrato administrativo: de servicio, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público...”
Contrato administrativo: de servicio, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Tramitación ordinaria de la licitación y gasto anticipado.
La presente contratación tramitada en régimen de tramitación anticipada de gasto está sujeta a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que de ella se derivan en el/los ejercicio/s correspondiente/s.
Visita a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) durante el plazo de presentación de proposiciones: los posibles interesados podrán, si así lo consideran oportuno, asistir a una visita a la EDAR.
La visita será el miércoles 9 de febrero de 2022 as las 10:00 horas.
La empresa interesada deberá enviar una solicitud al correo controldepuradoras.augas@xunta.gal antes del viernes 4 de febrero especificando nombre, apellidos y correo electrónico de la persona que asistirá. Cada empresa solo podrá designar un máximo de una persona para asistir a la visita. Las plazas se asignarán por orden de llegada de las solicitudes de asistencia.
El lugar de ubicación de las instalaciones, las instrucciones para la asistencia y demás indicaciones constan en el perfil de contratante.
Perfil de contratante: también se tendrá acceso al perfil de contratante desde la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible asimismo en el Portal web institucional de la Xunta de Galicia https://www.xunta.gal y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, el Portal de Transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, la Plataforma de Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interés a las plataformas de contratación de las comunidades autónomas y la página web https://augasdegalicia.xunta.gal/
Condiciones de participación: capacidad jurídica y de obrar, representación en su caso, no estar incurso en prohibición para contratar y los demás requisitos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el PCAP.
Oferta: cada licitador presentará una única proposición en relación con la totalidad de la prestación objeto del contrato.
Presentación de la proposición: se presentará únicamente a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX), al que se accede desde la dirección www.conselleriadefacenda.es/silex.
La apertura de los archivos electrónicos A, B y C se realizará según lo dispuesto en el PCAP. La apertura del archivo electrónico B y su valoración se efectuará con anterioridad a la apertura y valoración del archivo electrónico C.
La fecha y hora para la apertura en acto público en las dependencias de Augas de Galicia del archivo electrónico C se harán públicas por lo menos con tres días hábiles de antelación a su celebración solo en el perfil de contratante. El acto se celebrará a distancia con el empleo de medios electrónicos. Las instrucciones para la asistencia telemática a la apertura pública están publicadas en el perfil de contratante.
En caso de que los actos de apertura de las ofertas se modificasen se harán públicas las nuevas fechas con la antelación señalada solo en el perfil de contratante.
El órgano de contratación adjudicará en el plazo de 5 meses, a contar desde la apertura de las proposiciones contenidas en el archivo electrónico B, de acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 158.2 de la LCSP.
Modificaciones contractuales previstas: se establece en el contrato la posibilidad de eventuales modificaciones previstas en los términos expresados en el PCAP.
Valor estimado del contrato: presupuesto de licitación (9.265.630,48 €), prórroga/s contractual/es prevista/s (12.677.505,72 €) y variaciones al alza previstas por el incremento de cantidades de reactivos a dosificar y de residuos a gestionar, respecto de las inicialmente estimadas y previstas (2.215.355,45 €).
Ver más Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia -TACGal (recurso especial contratación); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de...”
Nombre
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia -TACGal (recurso especial contratación); Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela (recurso contencioso-administrativo)
Ver más
Dirección postal:
“Calle Raxeira, 52-2º (TACGal); Edificio Juzgados - Polígono Fontiñas, calle Viena - s/n (Juzgado Contencioso-Administrativo)”
Ciudad postal: Santiago de Compostela (A Coruña)
Código postal: 15781,15703
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 881995481/981540463📞
Correo electrónico: tacgal@xunta.gal📧
Fax: +34 881995485/981540464 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Recurso especial en materia de contratación y recurso contencioso-administrativo: se podrá interponer, con carácter potestativo y gratuito para el recurrente, el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP, pudiendo ser objeto de dicho recurso las decisiones mencionadas en dicho precepto y el plazo para interponerlo será de 15 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el perfil de contratante, en los términos expresados en el artículo 50.1 a) o b), según corresponda, de la LCSP.
De no interponerse dicho recurso especial, podrán impugnar directamente dichas decisiones mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Augas de Galicia
Dirección postal: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9
Ciudad postal: Santiago de Compostela (A Coruña)
Código postal: 15781
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 981957401📞
Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal📧
Fax: +34 981957403 📠
Fuente: OJS 2022/S 002-003219 (2021-12-30)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-09-19) Autoridad contratante Nombre y dirección
Ciudad postal: Santiago de Compostela (A Coruña)
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 7943687.16 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 002-003219
Adjudicación del contrato
1️⃣
Título:
“Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres. Pontevedra (Pontevedra)”
Fecha de celebración del contrato: 2022-09-16 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 11
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.
Número de registro nacional: A66141185
Dirección postal: José Vilar Granjel, 33
Ciudad postal: Santiago de Compostela
Código postal: 15890
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: cgonzalez@viaqua.gal📧
Región: A Coruña🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 24158491.65 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 7943687.16 💰
“Adjudicación del contrato: se acordó el 17.08.2022 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de...”
Adjudicación del contrato: se acordó el 17.08.2022 tomando como base de valoración los criterios de adjudicación objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en aplicación de estos se seleccionó la mejor oferta como resultado de la valoración global de las proposiciones admitidas.
Publicación del anuncio de licitación: DOUE indicado en el punto IV.2.1) y en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia dentro del Perfil del Contratante el 04.01.2022.
Ver más
Fuente: OJS 2022/S 184-520571 (2022-09-19)