Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada
Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-11-22.
La contratación se publicó en 2021-10-20.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de...”
Título
Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada
0854/2021
Ver más
Productos/servicios: Servicios de investigación y desarrollo experimental📦
Breve descripción:
“Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de...”
Breve descripción
Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada
1️⃣
Productos/servicios adicionales: Aparatos para desalinizar📦
Productos/servicios adicionales: Diseño y ejecución en materia de investigación y desarrollo📦
Lugar de ejecución: Canarias🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Los servicios contratados se prestarán en: Fase 1. En las instalaciones del adjudicatario.Fase 2 y 3. La solución piloto se instalará y probará en las...”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Los servicios contratados se prestarán en: Fase 1. En las instalaciones del adjudicatario.Fase 2 y 3. La solución piloto se instalará y probará en las instalaciones del ITC.Playa de Pozo Izquierdo s/n. Santa Lucía, Las Palmas. 35119
Ver más
Descripción de la contratación:
“Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de...”
Descripción de la contratación
Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Criterio 1. Propuesta de proyecto (hasta 15 puntos).
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de calidad (nombre): Criterio 2. Diseño preliminar de la Planta (hasta 15 puntos).
Criterio de calidad (nombre): Criterio 3. Contenido innovador de la solución (hasta 10 puntos).
Criterio de calidad (ponderación): 10
Criterio de calidad (nombre): Criterio 4. Plan de experimentación (hasta 10 puntos).
Criterio de calidad (nombre): Criterio 5. Aplicabilidad de la tecnología (hasta 10 puntos).
Criterio de calidad (nombre): Criterio 6. Jefe del proyecto trabajo propuesto (hasta 5 puntos).
Criterio de calidad (ponderación): 5
Criterio de calidad (nombre): Criterio 7. Medios humanos y técnicos (hasta 5 puntos).
Criterio de calidad (nombre): Criterio 8. Plan de explotación (hasta 5 puntos).
Criterio de coste (nombre): Criterio Automático 1. Porcentaje sobre las ventas futuras (hasta 15 puntos).
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Criterio Automático 2. Oferta económica (hasta 10 puntos).
Criterio de coste (ponderación): 10
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 450 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Información sobre opciones
Opciones ✅
Descripción de las opciones:
“Salvo notificación por escrito de ampliación de plazo por parte del ITC, se deberá cumplir estrictamente el plazo de entrega máximo del 29 de diciembre de 2022.”
Descripción de las opciones
Salvo notificación por escrito de ampliación de plazo por parte del ITC, se deberá cumplir estrictamente el plazo de entrega máximo del 29 de diciembre de 2022.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.” Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 143500
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“- Trabajos realizados
- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
- Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar” Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional):
“Umbral: 143500. Expresión: Importe anual superior al umbral en trabajos de CPV coincidente en 3 primeros dígitos” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Combatir el paro. Descripción: Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar nuevo personal, éste deberá ser...”
Condiciones de ejecución del contrato
Combatir el paro. Descripción: Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar nuevo personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses, siempre que ello sea posible
Ver más Información sobre el personal responsable de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-11-22
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-11-29
11:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): Telemática
Datos de Dirección:
Calle:
CP:
Población:
País:
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Descripción: La asistencia se limitará a los miembros convocados de la Mesa de Contratación Se prescinde de acto público de conformidad con el art 157 4 de...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
Descripción: La asistencia se limitará a los miembros convocados de la Mesa de Contratación Se prescinde de acto público de conformidad con el art 157 4 de la LCSP al tramitarse por medios electrónicos La fecha estimada podrá ser replanificada por la Mesa
Información complementaria Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
Órgano de revisión
Nombre:
“Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”
Dirección postal: Tomás Miller, 38
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria España
Código postal: 35007
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 928578124📞
Correo electrónico: tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org📧
Fax: +34 928578127 📠
URL: http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tacp/el_tribunal.html🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
Dirección postal: Cebrián, 3
Ciudad postal: Las Palmas de Gran Canaria
Código postal: 35003
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2021/S 207-542241 (2021-10-20)
Información complementaria (2021-11-18)
Información complementaria Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 207-542241
Cambios Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: IV.2.2
Lugar del texto a modificar: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Valor antiguo
Fecha: 2021-11-22 📅
Tiempo: 23:59
Nuevo valor
Fecha: 2021-12-02 📅
Tiempo: 23:59
Texto que debe corregirse en el anuncio original
Número de sección: II.2.3
Lugar del texto a modificar: Lugar de ejecución
Valor antiguo
Texto:
“Lugar principal de ejecución:Los servicios contratados se prestarán en: Fase 1. En las instalaciones del adjudicatario.Fase 2 y 3. La solución piloto se...”
Texto
Lugar principal de ejecución:Los servicios contratados se prestarán en: Fase 1. En las instalaciones del adjudicatario.Fase 2 y 3. La solución piloto se instalará y probará en las instalaciones del ITC.Playa de Pozo Izquierdo s/n. Santa Lucía, Las Palmas. 35119
Ver más Nuevo valor
Texto:
“Lugar principal de ejecución:Los servicios contratados se prestarán en: Fase 1. En las instalaciones del adjudicatario.Fase 2 y 3. La solución piloto se...”
Texto
Lugar principal de ejecución:Los servicios contratados se prestarán en: Fase 1. En las instalaciones del adjudicatario.Fase 2 y 3. La solución piloto se instalará y probará en las instalaciones del ITC.Playa de Pozo Izquierdo s/n. Santa Lucía, Las Palmas. 35119
Ver más
Fuente: OJS 2021/S 227-598440 (2021-11-18)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-03-02) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 404 750 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 207-542241
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 006/2022
Título:
“Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de...”
Título
Servicio de I+D para el análisis de viabilidades, diseño, desarrollo y validación de una solución piloto en desalación de agua de mar con potencialidad de alcanzar el umbral de los 1,5 kWh/m3 de agua desalada
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2022-02-24 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Fundació Eurecat
Número de registro nacional: G66210345
Dirección postal: Avenida Universidad Autónoma, 23; Parque Tecnológico del Vallés
Ciudad postal: Cerdanyola del Vallés
Código postal: 08290
País: España 🇪🇸
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 450 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 201 000 💰
2️⃣
Número de contrato: 007/2022
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Fundación TECNALIA Research & Innovation
Número de registro nacional: G48975767
Dirección postal: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia Astondo Bidea, edificio 700
Ciudad postal: Derio, Bizkaia
Código postal: 48160
Región: Bizkaia🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 450 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 203 750 💰
Fuente: OJS 2022/S 046-120061 (2022-03-02)