Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de equipamiento informático y audiovisual para la Universidad de La Rioja
92-4-6.01-0007/2021 (2021/ABR/2/3004)”
Productos/servicios: Equipo y material informático📦
Breve descripción:
“Suministro de equipamiento informático y audiovisual para la Universidad de La Rioja.”
Valor estimado sin IVA: EUR 944 280 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Monitores
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Equipo y material informático📦
Lugar de ejecución: La Rioja🏙️
Descripción de la contratación: Monitores.
Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 40 320 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Está prevista la prórroga del Acuerdo Marco por un plazo máximo de doce meses.
Condiciones de la prórroga: se podrá prorrogar el Acuerdo Marco por periodos...”
Descripción de las renovaciones
Está prevista la prórroga del Acuerdo Marco por un plazo máximo de doce meses.
Condiciones de la prórroga: se podrá prorrogar el Acuerdo Marco por periodos sucesivos hasta un máximo de doce meses. La prórroga será acordada por el rector y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del Acuerdo Marco.
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Portátiles 15,6”
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación: Portátiles 15,6”.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 230 400 💰
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Está prevista la prórroga del Acuerdo Marco por un plazo máximo de doce meses.
Condiciones de la prórroga: se podrá prorrogar el Acuerdo Marco por periodos...”
Descripción de las renovaciones
Está prevista la prórroga del Acuerdo Marco por un plazo máximo de doce meses.
Condiciones de la prórroga: se podrá prorrogar el Acuerdo Marco por periodos sucesivos hasta un máximo de doce meses. La prórroga será acordada por el rector y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del Acuerdo Marco.
3️⃣ Alcance de la contratación
Título: CPU PC compatibles
Título
Número de identificación del lote: 3
Descripción
Descripción de la contratación: CPU PC compatibles.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 168 840 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Proyectores
Título
Número de identificación del lote: 4
Descripción
Productos/servicios adicionales: Equipo audiovisual y de televisión📦
Descripción de la contratación: Proyectores.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 52 200 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Pantallas
Título
Número de identificación del lote: 5
Descripción
Descripción de la contratación: Pantallas.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 92 160 💰
6️⃣ Alcance de la contratación
Título: Equipos MAC OS X
Título
Número de identificación del lote: 6
Descripción
Descripción de la contratación: Equipos MAC OS X.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 131 040 💰
7️⃣ Alcance de la contratación
Título: Portátiles 14” dos en uno
Título
Número de identificación del lote: 7
Descripción
Descripción de la contratación: Portátiles 14” dos en uno.
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 229 320 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“El adjudicatario estará obligado, como condición especial de ejecución, a mantener durante toda la vigencia del contrato:
— realizar el reciclado y/o...”
Condiciones de ejecución del contrato
El adjudicatario estará obligado, como condición especial de ejecución, a mantener durante toda la vigencia del contrato:
— realizar el reciclado y/o reutilización de elementos, envases y productos usados durante el periodo de mantenimiento y su correcta eliminación a través del gestor autorizado,
— un estricto cumplimento de la normativa laboral y de Seguridad Social, así como lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con un único operador
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-07-26
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 2
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-07-30
09:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala de juntas del edificio Rectorado, Universidad de La Rioja, avenida de la Paz, 93-103, 26006 Logroño (La Rioja).”
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios: 24.6.2024.
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Información complementaria
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Órgano de revisión
Nombre: Universidad de La Rioja
Dirección postal: Avenida de La Paz, 93, 26006 Logroño
Ciudad postal: Logroño
Código postal: 26006
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 941299164📞
Correo electrónico: contratacion@unirioja.es📧
Fax: +34 941299213 📠
URL: http://www.unirioja.es🌏 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“En el presente procedimiento cabe la interposición, en los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
En el presente procedimiento cabe la interposición, en los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, del Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales. Dicho recurso podrá presentarse en el Registro de la Universidad de La Rioja, o directamente ante el propio Tribunal Central, en las direcciones siguientes:
— registro electrónico: sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
— registro auxiliar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, avenida General Perón, 38, 28020 Madrid, en los horarios: lunes a jueves de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas; viernes de 9.00 a 14.30 horas. Del 16 de junio al 15 de septiembre: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas
— Registro General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, c/ Alcalá, 9, 28071 Madrid, en horarios: lunes a jueves de 9.00 a 17.30 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas. Del 16 de junio al 15 de septiembre: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y sábados de 8.00 a 14.00 horas.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio
Dirección postal: Avenida de La Paz, 93, 26006 Logroño
Ciudad postal: Logroño
Código postal: 26006
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 941299164📞
Correo electrónico: contratacion@unirioja.es📧
Fax: +34 941299213 📠
URL: http://www.unirioja.es🌏
Fuente: OJS 2021/S 123-325474 (2021-06-24)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-12-03) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Universidad de la rioja
Dirección postal: AVDA. DE LA PAZ, 93-103
Ciudad postal: Logroño
Objeto Alcance de la contratación
Breve descripción:
“Suministro de equipamiento informático y audiovisual para la Universidad de La Rioja”
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 714 960 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Alcance de la contratación
Título: Monitores.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Mejoras
Criterio de calidad (ponderación): 50
Criterio de calidad (nombre): Ampliación garantía
Criterio de calidad (ponderación): 10
Precio (ponderación): 40
Alcance de la contratación
Título: Portátiles 15,6”.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Ampliación plazo garantía
Alcance de la contratación
Título: CPU PC Compatibles.
Descripción
Descripción de la contratación: CPU PC Compatibles.
Criterios de adjudicación
Precio (ponderación): 60
Alcance de la contratación
Título: Proyectores.
Título: Pantallas.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (ponderación): 20
Precio (ponderación): 80
Alcance de la contratación
Título: Equipos MAC OS X.
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Ampliación plazo de garantía
Criterio de calidad (ponderación): 80
Precio (ponderación): 20
Alcance de la contratación
Título: Portátiles 14” 2 en 1.
Descripción
Descripción de la contratación: Portátiles 14” 2 en 1.
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 123-325474
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 92-4-6.01-0007/2021 (2021/ABR/2/3004)
Número de identificación del lote: 1
Título: Monitores.
Fecha de celebración del contrato: 2021-11-18 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Equipos mecanizados, s.l.
Número de registro nacional: B26026377
Ciudad postal: Logroño
Código postal: 26002
País: España 🇪🇸
Región: La Rioja🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 40 320 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 40 320 💰
2️⃣
Número de identificación del lote: 2
Título: Portátiles 15,6”.
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 230 400 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 230 400 💰
3️⃣
Número de identificación del lote: 3
Título: CPU PC Compatibles.
Nombre y dirección del contratista
Región: Noreste🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 168 840 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 168 840 💰
4️⃣
Número de identificación del lote: 4
Título: Proyectores.
Fecha de celebración del contrato: 2021-11-24 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Escala papelería técnica, s.a.
Número de registro nacional: A26040519
Región: La Rioja🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 52 200 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 52 200 💰
5️⃣
Número de identificación del lote: 5
Título: Pantallas.
Fecha de celebración del contrato: 2021-11-19 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Econocom products & solutions s.a
Número de registro nacional: A63319008
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28016
Región: Comunidad de Madrid🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 92 160 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 92 160 💰
6️⃣
Número de identificación del lote: 6
Título: Equipos MAC OS X.
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Econocom products & solutions s.a.
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 131 040 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 131 040 💰
7️⃣
Número de identificación del lote: 7
Título: Portátiles 14” 2 en 1.
Información sobre los no premiados
No se recibieron ofertas o solicitudes de participación o todas fueron rechazadas
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Av. de La Paz, 93. 26006-Logroño.
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“En el presente procedimiento cabe la interposición, en los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
En el presente procedimiento cabe la interposición, en los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, del Recurso especial en materia de contratación ante elTribunal Central de Recursos Contractuales. Dicho recurso podrá presentarse en el Registro de la Universidad de La Rioja, o directamente ante el propioTribunal Central, en las direcciones siguientes: — Registro electrónico: sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, — Registro Auxiliar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, avenida General Perón, 38, 28020Madrid, en los horarios: lunes a jueves de 09.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas; viernes de 09.00 a 14.30 horas. Del 16 de junio al 15 de septiembre: lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas — Registro General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, c/ Alcalá, 9, 28071 Madrid, en horarios: lunes a jueves de 09.00 a 17.30 horas y sábados de 09.00 a 14.00 horas. Del 16 de junio al 15 de septiembre: lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas y sábados de 08.00 a 14.00 horas.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Dirección postal: Av. de La Paz, 93. 26006-Logroño.
Fuente: OJS 2021/S 238-627000 (2021-12-03)