Suministro de reactivos de las marcas solicitadas según se justifica en la memoria de inicio del expediente publicada en la plataforma de contratación. Se divide en quince lotes.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-07-05.
La contratación se publicó en 2021-05-31.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de reactivos para el laboratorio de la sociedad municipal Aigües del Prat, S. A.
C-2021-02”
Productos/servicios: Reactivos de laboratorio📦
Breve descripción:
“Suministro de reactivos de las marcas solicitadas según se justifica en la memoria de inicio del expediente publicada en la plataforma de contratación. Se...”
Breve descripción
Suministro de reactivos de las marcas solicitadas según se justifica en la memoria de inicio del expediente publicada en la plataforma de contratación. Se divide en quince lotes.
Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 505275.95 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca AppliChem-PanReac
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Reactivos de laboratorio📦
Lugar de ejecución: Barcelona🏙️
Descripción de la contratación: Adquisición reactivos según marca indicada.
Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 66922.30 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Por acuerdo de ambas partes, por períodos de doce meses hasta un máximo de tres prórrogas.”
2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca MERCK
Título
Número de identificación del lote: 2
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 9111.60 💰
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“De conformidad ambas partes por períodos de doce meses hasta un total de tres prórrogas.”
3️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca SCHARLAU
Título
Número de identificación del lote: 3
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 48769.31 💰
4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Hach Lange
Título
Número de identificación del lote: 4
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 9222.60 💰
5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca BioMérieux
Título
Número de identificación del lote: 5
Descripción
Descripción de la contratación: Adquisición reactivos según marca indicada
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 49301.25 💰
6️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Supelco
Título
Número de identificación del lote: 6
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 125380.50 💰
7️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Dr. Ehrenstorfer
Título
Número de identificación del lote: 7
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 35 262 💰
8️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca SDI
Título
Número de identificación del lote: 8
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 10 026 💰
9️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Oxoid
Título
Número de identificación del lote: 9
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 33600.75 💰
1️⃣0️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Ielab
Título
Número de identificación del lote: 10
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 27 522 💰
1️⃣1️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Millipore
Título
Número de identificación del lote: 11
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 57853.05 💰
1️⃣2️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Sigma-Aldrich
Título
Número de identificación del lote: 12
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 4 629 💰
1️⃣3️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Remel
Título
Número de identificación del lote: 13
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 12151.05 💰
1️⃣4️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Sifin
Título
Número de identificación del lote: 14
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 10 560 💰
1️⃣5️⃣ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca Carlo Erba
Título
Número de identificación del lote: 15
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 4964.55 💰
Información jurídica, económica, financiera y técnica Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-07-05
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-07-07
11:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sede Aigües del Prat, S. A., plaça de l'Aigua, 1, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“La apertura sobre C será pública y se publicará en el Perfil del Contratante de Aigües del Prat, S. A., siendo la previsión el 8.7.2021.”
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅ Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: C/ del Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 933162000📞
URL: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/🌏 Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Tribunal Arbitral de Barcelona (cláusula 31 del PCAP)
Dirección postal: C/ Roger de Llúria, 113
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08037
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 933198117📞
Correo electrónico: secretaria@tab.es📧
Fax: +34 933152418 📠 Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Aigües del Prat, S. A. es una sociedad municipal de capital íntegramente del Prat de Llobregat, tiene consideración de poder adjudicador no administración...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Aigües del Prat, S. A. es una sociedad municipal de capital íntegramente del Prat de Llobregat, tiene consideración de poder adjudicador no administración pública. En el PCAP, capítulo V «Reclamaciones, recursos, arbitraje y jurisdicción competente» (cláusulas 35 a 37) consta la descripción al respecto.
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-02-03) Autoridad contratante Nombre y dirección
Nombre: Aigües del Prat SA
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Suministro de reactivos para el laboratorio de la sociedad municipal Aigües del Prat SA
C-2021-02”
Breve descripción:
“Suministro de reactivos de las marcas solicitadas según se justifica en la memoria de inicio del expediente publicada en la plataforma de contratación . Se...”
Breve descripción
Suministro de reactivos de las marcas solicitadas según se justifica en la memoria de inicio del expediente publicada en la plataforma de contratación . Se divide en 15 lotes
Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 98102.90 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅ Alcance de la contratación
Título: Reactivos marca APPLICHEM -PANREAC
Título: Reactivos marca HACH LANGE
Título: Reactivos marca BIOMERIEUX
Título: Reactivos marca SUPELCO
Título: Reactivos marca DR. EHRENSTORFER
Título: Reactivos marca OXOID
Título: Reactivos marca IELAB
Título: Reactivos marca MILLIPORE
Título: Reactivos marca SIGMA-ALDRICH
Título: Reactivos marca REMEL
Título: Reactivos marca SIFIN
Título: Reactivos marca CARLO ERBA
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 107-282886
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 1
Número de identificación del lote: 1
Título: Reactivos marca APPLICHEM -PANREAC
Fecha de celebración del contrato: 2021-10-01 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Suministros generales para laboratorio, sl
Número de registro nacional: B63479752
Ciudad postal: Badalona
Código postal: 08915
País: España 🇪🇸
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 14913.69
Oferta más alta: 18129.39
2️⃣
Número de identificación del lote: 2
Título: Reactivos marca MERCK
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Vwr internacional eurolab slu
Número de registro nacional: B08362089
Dirección postal: 08450
Ciudad postal: Llinars del vallès
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 636.90
Oferta más alta: 1086.60
3️⃣
Número de identificación del lote: 3
Título: Reactivos marca SCHARLAU
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Scharlab sl
Número de registro nacional: B63048540
Ciudad postal: Setmenat
Código postal: 08181
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 12078.54
Oferta más alta: 12244.87
4️⃣
Número de identificación del lote: 4
Título: Reactivos marca HACH LANGE
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hach lange spain slu
Número de registro nacional: B08557761
Ciudad postal: L'hospitalet de llobregat
Código postal: 08908
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 2428.61
Oferta más alta: 2718.85
5️⃣
Número de identificación del lote: 5
Título: Reactivos marca BIOMERIEUX
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Biomerieux españa sa
Número de registro nacional: A28664589
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28034
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 9429.45 💰
6️⃣
Número de identificación del lote: 6
Título: Reactivos marca SUPELCO
Nombre y dirección del contratista
Código postal: 08450
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 21169.45
Oferta más alta: 30018.05
7️⃣
Número de identificación del lote: 7
Título: Reactivos marca DR. EHRENSTORFER
Fecha de celebración del contrato: 2021-11-01 📅
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Vwr international eurolab slu
Ciudad postal: Llinas del vallès
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 6468.00
Oferta más alta: 8137.00
8️⃣
Número de identificación del lote: 8
Título: Reactivos marca SDI
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Instrumentación analitica sa
Número de registro nacional: A08635500
Código postal: 28050
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 3 342 💰
9️⃣
Número de identificación del lote: 9
Título: Reactivos marca OXOID
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Exclusivas crap sl
Número de registro nacional: B62518758
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08028
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 7444.65
Oferta más alta: 9394.85
1️⃣0️⃣
Número de identificación del lote: 10
Título: Reactivos marca IELAB
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Acefe sa
Número de registro nacional: A58135831
Ciudad postal: Gavà
Código postal: 08850
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 9 174 💰
1️⃣1️⃣
Número de identificación del lote: 11
Título: Reactivos marca MILLIPORE
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Merck life science slu
Número de registro nacional: B79184115
Código postal: 28006
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 6371.46
Oferta más alta: 17452.38
1️⃣2️⃣
Número de identificación del lote: 12
Título: Reactivos marca SIGMA-ALDRICH
Nombre y dirección del contratista
Región: Cataluña🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 824.15
Oferta más alta: 1157.81
1️⃣3️⃣
Número de identificación del lote: 13
Título: Reactivos marca REMEL
Información sobre los no premiados
No se recibieron ofertas o solicitudes de participación o todas fueron rechazadas
1️⃣4️⃣
Número de identificación del lote: 14
Título: Reactivos marca SIFIN
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Serviquimica sl
Número de registro nacional: B43781525
Ciudad postal: Constantí
Código postal: 43120
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 2688.00
Oferta más alta: 3500.00
1️⃣5️⃣
Número de identificación del lote: 15
Título: Reactivos marca CARLO ERBA
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Equilabo scientific sl
Número de registro nacional: B73947483
Ciudad postal: Las torres de cotillas
Código postal: 30565
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Código de moneda: EUR 💰
Oferta más baja: 1116.00
Oferta más alta: 1633.32
Información complementaria Órgano de revisión
Nombre: Tribunal català de contractes del sector públic
Dirección postal: Carrer del Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Organismo responsable de los procedimientos de mediación
Nombre: Tribunal Arbitral de Barcelona. Clausula 31 del PCAP
Dirección postal: Roger de Llúria, 113
Procedimiento de revisión
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión:
“Aigües del Prat SA es una sociedad municipal de capital íntegramente del Prat de Llobregat, tiene consideración de poder adjudicador no administración...”
Información precisa sobre los plazos de los procedimientos de revisión
Aigües del Prat SA es una sociedad municipal de capital íntegramente del Prat de Llobregat, tiene consideración de poder adjudicador no administración pública. En el PCAP, capítulo V RECLAMACIONES, RECURSOS, ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE (cláusulas 35 a 37) consta la descripción al respecto.
Ver más Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Aigües del Prat SA
Fuente: OJS 2022/S 027-069990 (2022-02-03)