A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de Catalunya, en El Marco Programa Unico del Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia de Cataluña, Financiado U.E. Nextgenerationeu
A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de Catalunya, en El Marco Programa Unico del Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia de Cataluña, Financiado U.E. Nextgenerationeu
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-08-03.
La contratación se publicó en 2022-07-19.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de...”
Título
A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de Catalunya, en El Marco Programa Unico del Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia de Cataluña, Financiado U.E. Nextgenerationeu
TSA000073490
Ver más
Productos/servicios: Hormigón📦
Breve descripción:
“A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de...”
Breve descripción
A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de Catalunya, en El Marco Programa Unico del Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia de Cataluña, Financiado U.E. Nextgenerationeu
1️⃣
Lugar de ejecución: Cataluña🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Se especificará en cada petición de oferta. Se podrá realizar el suministro en cualquier lugar de la comunidad autónoma objeto del contrato marco (Cataluña).. .”
Emplazamiento principal o lugar de actuación
Se especificará en cada petición de oferta. Se podrá realizar el suministro en cualquier lugar de la comunidad autónoma objeto del contrato marco (Cataluña).. .
Ver más
Descripción de la contratación:
“A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de...”
Descripción de la contratación
A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de Catalunya, en El Marco Programa Unico del Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia de Cataluña, Financiado U.E. Nextgenerationeu
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre):
“Hormigón con distintivo de calidad DOR (EHE-08) o DCOR (Código Estructural 2021):”
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 95
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 878 736 💰
Duración
Fecha de inicio: 2022-11-02 📅
Fecha final: 2023-12-31 📅
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.
Ver más Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Nextgenerationeu
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 200000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
- Otros
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 200000. Expresión: Ver PCAP
. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Con el fin de garantizar que durante la ejecución de los trabajos en los que se integra este contrato...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Con el fin de garantizar que durante la ejecución de los trabajos en los que se integra este contrato se tienen en cuenta consideraciones de tipo medioambiental en aras de promover un uso más eficiente de los materiales y disminuir la contaminación ambiental, la facturación se realizará en formato electrónico
Consideraciones de tipo social. Descripción: Uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586914
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-08-03
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-08-05
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sede Central del Grupo Tragsa
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado 58 Planta Baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: Privado No Aplica
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 140-397459 (2022-07-19)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-12-19) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.03 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 140-397459
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 530.607
Título:
“A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de...”
Título
A.M. Suministro Mortero y Hormigón en la Redaccion de Proyectos y Ejecución de Obras de Conexión a La Red Pública de Fibra Òptica de Determinados Centros de Catalunya, en El Marco Programa Unico del Plan de Recuperacion, Transformación y Resilencia de Cataluña, Financiado U.E. Nextgenerationeu
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2022-11-25 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Formigons la vall d en bas slu
Número de registro nacional: B17581000
Dirección postal: Ctra. Comarcal 150 Km 12, S/N,
Ciudad postal: Cornellà Del Terri (Girona)
Código postal: 17844
País: España 🇪🇸
Región: Girona🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 878 736 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 530.610
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Rogasa construcciones y contratas, s.a.u.
Número de registro nacional: A58425760
Dirección postal: Polígono Mas Blau, C/ Osona, 1, 08820
Ciudad postal: El Prat De Llobregat, Barcelona
Código postal: 08820
Región: Barcelona🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 878 736 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 530.608
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Sorigue, s.a.u.
Número de registro nacional: A25007832
Dirección postal: Alcalde Pujol, 4,
Ciudad postal: Lleida
Código postal: 25006
Región: Lleida🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 878 736 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 248-714980 (2022-12-19)