Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo marco para la ejecución de trabajos relacionados con los sistemas CIS del ET SUBCIS-SUBCEMA
2022/ETSAE0904/00000243E”
Productos/servicios: Servicios de consultoría en telecomunicaciones📦
Breve descripción:
“Acuerdo marco para la ejecución de trabajos relacionados con los sistemas CIS del ET SUBCIS-SUBCEMA”
Valor estimado sin IVA: EUR 1249586.77 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Madrid🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: SUBCIS-SUBCEMAAvda. Radiotelevisión 6. Madrid. 28223
Descripción de la contratación:
“Acuerdo marco para la ejecución de trabajos relacionados con los sistemas CIS del ET SUBCIS-SUBCEMA” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Calidad de los recursos personales a adscribir a la ejecución del contrato
Criterio de coste (ponderación): 40
Criterio de coste (nombre): Calidad del servicio de la empresa
Criterio de coste (ponderación): 11
Criterio de coste (nombre): Precio recurso personal por hora de prestación
Criterio de coste (ponderación): 49
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1249586.77 💰
Duración
Fecha de inicio: 2022-09-01 📅
Fecha final: 2022-12-31 📅
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“Se contempla la posibilidad de las siguientes prórrogas del acuerdo marco:
Del 01/01/2023 al 31/12/2023.
Del 01/01/2024 al 31/12/2024.
Del 01/01/2025 al 31/12/2025,”
Descripción de las renovaciones
Se contempla la posibilidad de las siguientes prórrogas del acuerdo marco:
Del 01/01/2023 al 31/12/2023.
Del 01/01/2024 al 31/12/2024.
Del 01/01/2025 al 31/12/2025,
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Ver más Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
“- Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales” Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: La mercantil adjudicataria deberá cumplir con lo establecido en el Convenio de la Organización Internacional...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: La mercantil adjudicataria deberá cumplir con lo establecido en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 111 relativo a relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación así como a lo dispuesto en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 100 sobre sobre igualdad de remuneración
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento competitivo con negociación
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con un único operador
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-07-18
23:59 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avenida del General Perón 38 8º planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 119-335483 (2022-06-17)
Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 297520.66 💰
Descripción
Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: SUBCIS-SUBCEMA. Avda. Radiotelevisión 6. Pozuelo de Alarcón - Madrid. CP. 28223
Procedimiento Información sobre el acuerdo marco
La contratación implica el establecimiento de un acuerdo marco
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 119-335483
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 2022/ETSAE0904/00000243E
Título:
“Acuerdo marco para la ejecución de trabajos relacionados con los sistemas CIS del ET SUBCIS-SUBCEMA” Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: qosITconsulting S.L.
Número de registro nacional: B91619312
Ciudad postal: Camas (Sevilla)
País: España 🇪🇸
Región: Andalucía🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1249586.77 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 297520.66 💰
Información complementaria Órgano de revisión
Dirección postal: Avda. del General Perón, 38
Código postal: 28071
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Dirección postal: Avda. del General Perón, 38
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2022/S 196-556768 (2022-10-06)
Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia (2023-03-21) Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Acuerdo marco para la ejecución de trabajos relacionados con los sistemas CIS del ET SUBCIS-SUBCEMA” Duración
Fecha final: 2023-12-31 📅
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 196-556768
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2022-11-03 📅
Nombre y dirección del contratista
Nombre: qosITconsulting, S.L.
Dirección postal: C/ Boabdil nº 6 – 1 Edificio Vega del Rey 7, módulo 1B,
Ciudad postal: Camas
Código postal: 41900
Región: Sevilla🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total del contrato/lote: EUR 297520.66 💰
Fuente: OJS 2023/S 060-175831 (2023-03-21)