Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva)
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-05-27.
La contratación se publicó en 2022-05-11.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer...”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).
TSA000072988
Ver más
Productos/servicios: Grava, arena, piedras machacadas y agregados📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).”
Breve descripción
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).
1️⃣
Lugar de ejecución: Huelva🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Parcela en el paraje de “Los Alcalares”, Poligono 32, parcela 73, del término municipal de Moguer (Huelva). Se adjunta plano (pdf). . .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).”
Descripción de la contratación
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).
Ver más Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 2 484 300 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 21
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del Acuerdo Marco será de VEINTIUN (21) MESES contados a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del Acuerdo Marco será de VEINTIUN (21) MESES contados a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de ejecución que pudiera pactarse, previo acuerdo escrito de las partes
Pedidos parciales: El suministro de material se realizará mediante pedidos parciales. Éstos se realizarán mediante pedidos comunicado de forma fehaciente por parte de personal de TRAGSA (correo electrónico) al adjudicatario, indicando la cantidad a suministrar de cada tipo de material objeto del contrato.
Plazo máximo de entrega del pedido parcial: TRES (3) DÍAS, a partir de la fecha indicada por la comunicación oficial por parte de Tragsa.
El adjudicatario dispondrá de acopios y medios de transporte suficientes para mantener un suministro continuo de cada pedido parcial.
Ver más Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea:
“P.O. FEDER ANDALUCIA 2014-2020. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 1136000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 994000. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir la...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministro, a fin de efectuar dicho control Ver PCAP
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586915
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-05-27
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-06-03
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratacion (Telemática)
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado nº 58, planta baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con el establecimiento del Acuerdo Marco
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 094-258903 (2022-05-11)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-10-04) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.04 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 094-258903
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 514.889
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para la obra proyecto de ejecución vial de ensayo y plataforma del Centro de Ensayos UAS en Moguer (Huelva).
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2022-09-29 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Cantera la vibora, s.l.
Número de registro nacional: B21502570
Dirección postal: C/Cabezo de la vibora s/n
Ciudad postal: Gibraleon
Código postal: 21500
País: España 🇪🇸
Región: Huelva🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 484 300 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 514.890
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Canteras Reunidas de Huelva S.L.U.
Número de registro nacional: B93205854
Dirección postal: Carretera Nacional 431, Km.91.1
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 484 300 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 514.893
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Mezclas y bituminosos sl
Número de registro nacional: B21405139
Dirección postal: Avda. Dehesa del Piorno 26, P.I. La Gravera
Ciudad postal: Lepe
Código postal: 21440
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 484 300 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 514.894
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Probisa vias y obras slu
Número de registro nacional: B85826899
Dirección postal: Poligono empresarial antequera calle castilla y leon s/n
Ciudad postal: Antequera
Código postal: 29200
Región: Málaga🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 2 484 300 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 194-547828 (2022-10-04)