Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para las obras de la Gerencia de Sevilla.
TSA000073018”
Productos/servicios: Grava, arena, piedras machacadas y agregados📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para las obras de la Gerencia de Sevilla.”
Valor estimado sin IVA: EUR 607 925 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Sevilla🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Se especificará en cada petición de oferta.. .
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para las obras de la Gerencia de Sevilla.” Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 607 925 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 27
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del contrato será de VEINTISIETE (27) MESES contados a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del contrato será de VEINTISIETE (27) MESES contados a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro, previo acuerdo escrito de las partes
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 220000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 150000. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control Ver PCAP
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586915
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-06-03
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-06-10
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratacion (Telemática)
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado nº 58, planta baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con el establecimiento del Acuerdo Marco
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 100-276141 (2022-05-19)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-10-28) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.08 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 100-276141
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 520.031
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de áridos para las obras de la Gerencia de Sevilla.”
Fecha de celebración del contrato: 2022-10-19 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 8
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 8
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aguas, caminos y puentes
Número de registro nacional: B41666447
Dirección postal:
“PARQUE EMPRESARIAL VEGA DEL REY C/JUDERIA N.º 2 EDIFICIO VEGA DEL REY N.º 2, PLANTA 1- PUERTA B”
Ciudad postal: Camas
Código postal: 41900
País: España 🇪🇸
Región: Sevilla🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 520.032
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aridos anfersa s.l.
Número de registro nacional: B18487421
Dirección postal: AVENIDA CONSTITUCION Nº63
Ciudad postal: Freila
Código postal: 18812
Región: Granada🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 520.033
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Asfaltos los santos, sa
Número de registro nacional: A06136154
Dirección postal: C/ ARTURO BAREA Nº 11, 1ºD
Ciudad postal: Badajoz
Código postal: 06011
Región: Badajoz🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 520.034
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Eiffage infraestructuras, s.a
Número de registro nacional: A41441122
Dirección postal: P.Ind. Ctra. La isla c/ Rio Viejo 3
Ciudad postal: Dos hermanas
Código postal: 41703
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
5️⃣
Número de contrato: 520.035
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones y aridos bajo guadalquivir s.l.
Número de registro nacional: B90184672
Dirección postal: C/ CRISTOBAL COLON Nº33
Ciudad postal: Lebrija
Código postal: 41740
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
6️⃣
Número de contrato: 520.037
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Materiales de construccion y transportes endrina, s.l.
Número de registro nacional: B41908724
Dirección postal: C/ RAYA REAL, 20
Ciudad postal: Bormujos
Código postal: 41930
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
7️⃣
Número de contrato: 520.038
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Preasur sl
Número de registro nacional: B29675659
Dirección postal: CARRETERA DE SIERRA DE YEGUAS- LA RODA DE ANDALUCÍA KM 3
Ciudad postal: Sierra de yeguas
Código postal: 29328
Región: Málaga🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
8️⃣
Número de contrato: 520.039
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Áridos y recuperaciones s.l.u.
Número de registro nacional: b91681593
Dirección postal: CTRA SEVILLA-MALAGA KM 8,800
Ciudad postal: Alcala de guadaira
Código postal: 41500
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 607 925 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 211-606801 (2022-10-28)