Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-06-16.
La contratación se publicó en 2022-06-01.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación,...”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu
TSA000073154
Ver más
Productos/servicios: Materiales de construcción📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación,...”
Breve descripción
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu
1️⃣
Lugar de ejecución: España🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“En cada petición de oferta se indicará de forma exacta el lugar de recepción de los suministros.. .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación,...”
Descripción de la contratación
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu
Ver más Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Anchura de la Lámina
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Plazo de entrega:
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 90
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1 000 000 💰
Duración
Fecha de inicio: 2022-09-15 📅
Fecha final: 2025-12-31 📅
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del Acuerdo Marco se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, a contar desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del Acuerdo Marco se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, a contar desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes, pudiendo tener una duración total máxima de cuatro años.
Ver más Alcance de la contratación
Información sobre los fondos de la Unión Europea: Programas de Financiación Next Generation UE - programa de inversiones C10I1
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 200000. Expresión: ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
- Otros
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 100000. Expresión: ver PCAP
. Expresión: ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Las empresas adjudicatarias deberán elaborar un manual de buenas prácticas ambientales que deberá ser...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Las empresas adjudicatarias deberán elaborar un manual de buenas prácticas ambientales que deberá ser tenido en cuenta por los trabajadores que realicen el suministro del material a pie de obra En este manual se harán constar especialmente las medidas tomadas por la empresa para reducir emisiones de gases
Consideraciones de tipo social. Descripción: Uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación en las instalaciones de TRAGSA de los camiones que suministren el material objeto del contrato Quedará limitada la velocidad de dichos camiones dentro de la obra a lo expuesto en el Plan de Seguridad y Salud especifico de cada actuación
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con un único operador
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586910
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-06-16
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-06-17
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sede Central del Grupo Tragsa
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado 58 Planta Baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: No Aplica
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913969172 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 107-296994 (2022-06-01)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-12-01) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.04 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 107-296994
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 520.932
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación,...”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco Para El Suministro de Geotextiles de Polipropileno Durante El Periodo 2022 – 2025, En El Marco Del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado Por La Union Europea – Nextgenerationeu
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2022-10-25 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Geoygeo europa sl
Número de registro nacional: B52557170
Dirección postal: El Abariegu, s/n, Pancar
Ciudad postal: Llanes (Asturias)
Código postal: 33509
País: España 🇪🇸
Región: Asturias🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 520.930
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Geotexan SA
Número de registro nacional: A91249631
Dirección postal: AVDA. CONCHA ESPINA Nº5
Ciudad postal: Minas de riotinto
Código postal: 21660
Región: Huelva🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 520.933
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Tencate geosynthetics austria gmbh
Dirección postal: Schachermayerstrasse 18,
Ciudad postal: Linz, Austria
Código postal: 4021
País: Austria 🇦🇹
Región: Extra-Regio NUTS 1 🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 520.934
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Tex delta, s.l.
Número de registro nacional: B03025806
Dirección postal: Ptda. Alcudia, S/N, 03820
Ciudad postal: Cocentaina (Alicante)
Código postal: 03820
Región: Alicante/Alacant🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 000 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 235-677666 (2022-12-01)