Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Girona.
TSA000073007”
Productos/servicios: Hormigón📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Girona.”
Valor estimado sin IVA: EUR 390045.3 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Girona🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Se especificará en cada petición de oferta. Se podrá realizar el suministro en cualquier lugar de la provincia objeto del contrato marco (Girona).. .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Girona.” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre):
“Hormigón con distintivo de calidad DOR (EHE-08) o DCOR (Código Estructural 2021)”
Criterio de coste (ponderación): 5
Criterio de coste (nombre): Precio
Criterio de coste (ponderación): 95
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 390045.3 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del contrato será hasta el VEINTICUATRO MESES (24 meses), desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del contrato será hasta el VEINTICUATRO MESES (24 meses), desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 150000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
- Otros
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 150000. Expresión: Ver PCAP
. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control Ver PCAP
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Con el fin de garantizar que durante el suministro de hormigones a pie de obra se tienen en cuenta consideraciones de tipo medioambiental que tienen como objeto evitar la contaminación y evitar la afección a la flora de la zona, la empresa adjudicataria deberá limitar la velocidad de los vehículos que realizarán el suministro a 20 km/h cuando circulen por vías sin pavimentar Ver PCAP
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586914
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-06-03
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-06-10
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratacion (Telemática)
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado nº 58, planta baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con el establecimiento del Acuerdo Marco
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 100-276139 (2022-05-19)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-10-28) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.01 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 100-276139
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 514.568
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Girona.”
Fecha de celebración del contrato: 2022-10-07 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Formigons alsina,sl.
Número de registro nacional: B17250218
Dirección postal: Ctra. de Riudellots a Cassà, Km.2
Ciudad postal: Campllong
Código postal: 17459
País: España 🇪🇸
Región: Girona🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 390045.3 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 211-606810 (2022-10-28)