Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de Granada
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de Granada.
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-10-25.
La contratación se publicó en 2022-10-10.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de...”
Título
Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de Granada.
TSA000074043
Ver más
Productos/servicios: Betún y asfalto📦
Breve descripción:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de Granada.”
Valor estimado sin IVA: EUR 3730938.19 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Granada🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“En la provincia de Granada. El lugar exacto se especificará en la petición de oferta.. .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de Granada.” Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 3730938.19 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del Acuerdo Marco será de VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio de las prórrogas del...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del Acuerdo Marco será de VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de ejecución que pudiera pactarse, previo acuerdo escrito de las partes
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 100000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
- Otros
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 100000. Expresión: Ver PCAP
. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Quedará limitada la velocidad de dichos camiones dentro de la obra a lo expuesto en el Plan de Seguridad y Salud especifico de la actuación Ver PCAP
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: TRAGSA establece la siguiente condición especial medioambiental de ejecución del contrato, con el fin de reducir el consumo de papel durante la vigencia del contrato, será obligatorio para el adjudicatario la emisión de toda la documentación relacionada con el mismo, de forma electrónica y en caso de ser necesario el papel a usar será reciclado Ver PCAP
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586917
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-10-25
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-10-28
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratacion (Telemática)
Datos de Dirección:
Calle: Maldonado nº 58, planta baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con...”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura)
Descripción: No se va a realizar apertura pública puesto que todos los criterios de adjudicación se deben cumplimentar con las Peticiones de Oferta no con el establecimiento del Acuerdo Marco
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales – Secretaría
Dirección postal: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28071
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 199-562337 (2022-10-10)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-02-09) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.1 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 199-562337
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 542.909
Título:
“Conclusión de Acuerdo Marco para el suministro de mezcla bituminosa y emulsión bituminosa catiónica para todas las obras de la Gerencia Provincial de Granada.”
Fecha de celebración del contrato: 2023-02-02 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 10
Número de ofertas recibidas de PYME: 8
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 10
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aridos anfersa s.l.
Número de registro nacional: B18487421
Dirección postal: AVDA. CONSTITUCIÓN Nº 63
Ciudad postal: Freila
Código postal: 18812
País: España 🇪🇸
Región: Granada🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 542.912
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Bitum Asfaltos e Infraestructuras S.L.
Número de registro nacional: B19707892
Dirección postal: Avda. San Rafael s/n, Edificio Alban, locales 3-4
Ciudad postal: Armilla
Código postal: 18100
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 542.913
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Construcciones maygar s.l.
Número de registro nacional: B41179896
Dirección postal: TEBA, Nº 81
Ciudad postal: Los corrales
Código postal: 41657
Región: Sevilla🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 542.914
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Construcciones Nila, S. A.
Número de registro nacional: A04010344
Dirección postal: CTRA. NAC. 340 KM 530,6
Ciudad postal: Vera
Código postal: 04620
Región: Almería🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
5️⃣
Número de contrato: 542.915
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Eiffage infraestructuras, s.a
Número de registro nacional: A41441122
Dirección postal: P.IND. CTRA. LA ISLA C/ RIO VIEJO 3
Ciudad postal: Dos hermanas
Código postal: 41703
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
6️⃣
Número de contrato: 542.916
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hermacasti, s.l.
Número de registro nacional: B18590067
Dirección postal: Las pocillas s/n
Ciudad postal: Albondon
Código postal: 18708
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
7️⃣
Número de contrato: 542.917
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hidraulicas y viales s.l
Número de registro nacional: B18209437
Dirección postal: CONSTRUCCION, Nº 2
Ciudad postal: Granada
Código postal: 18015
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
8️⃣
Número de contrato: 542.918
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones asfalticos andaluces, s. a.
Número de registro nacional: A18036509
Dirección postal: SAN ANTON, Nº 72 - 6ª PLANTA. OFICINAS 5-6-7
Código postal: 18005
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
9️⃣
Número de contrato: 542.920
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Mezclas bituminosas s.a
Número de registro nacional: A14303630
Dirección postal: AUTOVIA MADRID-CORDOBA KM.396 URBANIZACIÓN LAS QUEMADAS MODULO 4- BUZON 417
Ciudad postal: Cordoba
Código postal: 14014
Región: Córdoba🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
1️⃣0️⃣
Número de contrato: 542.921
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Obras públicas y regadíos, s.a.
Número de registro nacional: A13395264
Dirección postal: BOIX Y MORER Nº 5, PLANTA 1, OFICINA 5
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28003
Región: Madrid🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3730938.19 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2023/S 032-093638 (2023-02-09)