Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia De Córdoba
Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia De Córdoba
Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2022-06-17.
La contratación se publicó en 2022-05-18.
Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia...”
Título
Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia De Córdoba
TSA000073022
Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia De Córdoba
1️⃣
Lugar de ejecución: Córdoba🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“Infraestructuras verdes de la Provincia de Córdoba. La ejecución del contrato se verificará en vías pecuarias de la provincia de Córdoba.. .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia...”
Descripción de la contratación
Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia De Córdoba
Ver más Criterios de adjudicación
Precio
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1269819.73 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 18
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del Acuerdo Marso será de DIECIOCHO (18) meses, desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse,...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del Acuerdo Marso será de DIECIOCHO (18) meses, desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 650000. Expresión: Ver PCAP
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 600000. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo social. Descripción: Se establece como condición especial en relación con el suministro del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato Tragsa podrá solicitar las tarjetas de transporte, cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con un único operador
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-06-17
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-06-24
10:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratación
Datos de Dirección:
Calle: C/ Maldonado, 58 Planta Baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: Privado No aplica
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 099-273407 (2022-05-18)
Anuncio de adjudicación de contrato (2022-11-11) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.06 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 099-273407
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 520.943
Título:
“Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia...”
Título
Conclusión Del Acuerdo Marco Para El Suministro A Pie De Obra De Material Granular Y Piedra De Escollera En Obras De Infraestructuras Verdes En La Provincia De Córdoba
Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2022-11-07 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Acedo hermanos, s.l.
Número de registro nacional: B29102852
Dirección postal: Avda. El Romeral, 9, Polígono Industrial de Antequera,
Ciudad postal: Antequera (Málaga),
Código postal: 29200
País: España 🇪🇸
Región: Málaga🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1269819.73 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 520.944
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Aridos el peñon, s.a.
Número de registro nacional: A14203590
Dirección postal: Ctra. Cabra-Castro Del Rio s/n
Ciudad postal: Cabra (Córdoba)
Código postal: 14940
Región: Córdoba🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1269819.73 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 520.945
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Asfaltos los santos, sa
Número de registro nacional: A06136154
Dirección postal: Calle Arturo Barea, s/n, 06011 Badajoz
Ciudad postal: Badajoz
Código postal: 06011
Región: Badajoz🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1269819.73 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 520.946
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Excavaciones leal s.l.
Número de registro nacional: B14068894
Dirección postal: Calle Córdoba, 25
Ciudad postal: Belmez (Córdoba),
Código postal: 14240
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1269819.73 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
5️⃣
Número de contrato: 520.947
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Jaspe del genil sl
Número de registro nacional: B14201578
Dirección postal: Calle Industria, 28, 14500
Ciudad postal: Puente Genil (Córdoba)
Código postal: 14500
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1269819.73 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
6️⃣
Número de contrato: 520.948
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Jiménez y carmona, s.a. (jicar, s.a.)
Número de registro nacional: A14022099
Dirección postal: Ctra. Córdoba- Málaga Km 35,
Ciudad postal: Montemayor (Córdoba)
Código postal: 14530
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1269819.73 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2022/S 221-636812 (2022-11-11)