Objeto Alcance de la contratación
Título:
“Conclusión del Acuerdo Marco para el Suministro de Hormigón de Planta a pie de Obra para Las Actuaciones de Tragsa en la Provincia de Córdoba
TSA000073893”
Productos/servicios: Hormigón📦
Breve descripción:
“Conclusión del Acuerdo Marco para el Suministro de Hormigón de Planta a pie de Obra para Las Actuaciones de Tragsa en la Provincia de Córdoba”
Valor estimado sin IVA: EUR 1 027 261 💰
1️⃣
Lugar de ejecución: Córdoba🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación:
“En la provincia de Córdoba. En cada petición de oferta se especificará de forma exacta el lugar de recepción de los suministros. . .”
Descripción de la contratación:
“Conclusión del Acuerdo Marco para el Suministro de Hormigón de Planta a pie de Obra para Las Actuaciones de Tragsa en la Provincia de Córdoba” Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre):
“Hormigón con distintivo de calidad DOR (EHE-08) o DCOR (Código Estructural 2021)”
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Proposición económica:
Criterio de coste (ponderación): 90
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 1 027 261 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 24
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅ Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El plazo de vigencia del contrato será de VEINTICUATRO MESES (24) MESES, contados desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de...”
Descripción de las renovaciones
El plazo de vigencia del contrato será de VEINTICUATRO MESES (24) MESES, contados desde la fecha de su firma, sin perjuicio de las prórrogas del plazo de suministro que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.
Información jurídica, económica, financiera y técnica Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad...”
Lista y breve descripción de las afecciones
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Ver más Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección: Cifra anual de negocio
Condiciones de participación
Umbral: 308000
Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección: - Trabajos realizados
- Otros
Condiciones de participación
Condiciones de participación (capacidad técnica y profesional): Umbral: 256000. Expresión: Ver PCAP
. Expresión: Ver PCAP
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: TRAGSA establece la siguiente condición especial medioambiental de ejecución del contrato, con el fin...”
Condiciones de ejecución del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: TRAGSA establece la siguiente condición especial medioambiental de ejecución del contrato, con el fin de reducir el consumo de papel durante la vigencia del contrato, será obligatorio para el adjudicatario la emisión de toda la documentación relacionada con el mismo, de forma electrónica y en caso de ser necesario el papel a usar será reciclado
Procedimiento Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Acuerdo marco con varios operadores
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 223-586914
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2022-10-06
14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2022-10-07
09:30 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar):
“Sala Unidad Central de Contratación
Datos de Dirección:
Calle: C/ Maldonado, 58 Planta Baja
CP: 28006
Población: Madrid
País: España”
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): Descripción: No Aplica
Información complementaria Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente ✅
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏 Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaria
Dirección postal: Avenida General Perón, 38, planta 8
Ciudad postal: Madrid
Código postal: 28020
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 913491319📞
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es📧
Fax: +34 913491441 📠
URL: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx🌏
Fuente: OJS 2022/S 185-523031 (2022-09-21)
Anuncio de adjudicación de contrato (2023-02-09) Objeto Alcance de la contratación
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 0.08 💰
Procedimiento Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2022/S 185-523031
Adjudicación del contrato
1️⃣
Número de contrato: 543.628
Título:
“Conclusión del Acuerdo Marco para el Suministro de Hormigón de Planta a pie de Obra para Las Actuaciones de Tragsa en la Provincia de Córdoba”
Fecha de celebración del contrato: 2023-02-06 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 14
Número de ofertas recibidas de PYME: 13
Número de ofertas recibidas de licitadores de otros Estados miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores de Estados no miembros de la UE: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 14
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Andoser obras y servicios sl
Número de registro nacional: B56084536
Dirección postal: Polígono Industrial Las Salinas, parcela 10,
Ciudad postal: Rute, Córdoba
Código postal: 14960
País: España 🇪🇸
Región: Córdoba🏙️
El contratista es una PYME ✅ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
2️⃣
Número de contrato: 543.629
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Almacenes y Hormigones Valverde S.L.
Número de registro nacional: B56050701
Dirección postal: Polígono Industrial El Junquillo, 113,
Ciudad postal: Cabra (Córdoba)
Código postal: 14940
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
3️⃣
Número de contrato: 543.630
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones acedo, s.l.
Número de registro nacional: B92353663
Dirección postal: Avda. del Romeral, 9,
Ciudad postal: Antequera (Málaga)
Código postal: 29200
Región: Málaga🏙️ Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
4️⃣
Número de contrato: 543.631
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones castro del rio, s.l.
Número de registro nacional: B14972418
Dirección postal: Ctra. Badajoz-Granada Km. 313,
Ciudad postal: Castro Del Río (Córdoba)
Código postal: 14840
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
5️⃣
Número de contrato: 543.632
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones santaella s.l.
Número de registro nacional: B56033269
Dirección postal: Calle La Ingeniería, 8, Poligono Industrial Serafín,
Ciudad postal: La Carlota (Córdoba)
Código postal: 14100
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
6️⃣
Número de contrato: 543.633
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones surbeton s.l.
Número de registro nacional: B14305155
Dirección postal: Polígono Industrial Los Quintos Km 0, Ctra Del Aeropuerto Km 6,6
Ciudad postal: Córdoba
Código postal: 14005
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
7️⃣
Número de contrato: 543.635
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones y aridos san roque, sl
Número de registro nacional: B14974877
Dirección postal: Calle San Isidro, 46 14460
Ciudad postal: Dos Torres (Córdoba),
Código postal: 14460
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
8️⃣
Número de contrato: 543.636
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Hormigones Cono SL
Número de registro nacional: B56029002
Dirección postal: Calle Cervantes, 37,
Ciudad postal: El Viso, Córdoba
Código postal: 14470
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 1 027 261 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 0.01 💰
Fuente: OJS 2023/S 032-093547 (2023-02-09)